- 相關(guān)推薦
大酒店裝飾承攬合同范本
現(xiàn)今社會(huì)公眾的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)，合同對(duì)我們的幫助越來(lái)越大，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么常見(jiàn)的合同書(shū)是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的大酒店裝飾承攬合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
甲方：(發(fā)包方)_________________
乙方：(承包方)_________________
附：身份證復(fù)印件電話號(hào)碼
本著互相信任的原則，就甲方的工程達(dá)成以下協(xié)議。
第一條工程概況
裝修施工地點(diǎn)：___________________________________________
2、工期：________年________月________日至________年________月________日
本項(xiàng)工程預(yù)計(jì)費(fèi)用元人民幣。
第二條材料供應(yīng)的約定
甲方提供的材料
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購(gòu)買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，應(yīng)及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料按時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、甲方采購(gòu)供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)和損耗費(fèi)用。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
乙方的工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收，甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收手續(xù)。
第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場(chǎng)管理約定：
嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
保證裝飾裝修現(xiàn)場(chǎng)的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場(chǎng)，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。
8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應(yīng)的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價(jià)格加倍賠償。
第五條關(guān)于工程價(jià)款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：
工程款付款方式：
布管驗(yàn)收合格后支付工錢的%，水電完工后支付%，整體竣工驗(yàn)收合格后支付%
2、乙方承包內(nèi)容：(可以選擇)
1)水電開(kāi)槽、布線、穿線、埋槽
2)有水電施工過(guò)程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場(chǎng)整理裝袋)
3)水電施工的穿墻、打孔、切割
4)開(kāi)關(guān)面板安裝
5)小五金、馬桶、的安裝
6、)后期燈具的安裝
工程結(jié)算方式：
按實(shí)結(jié)算：總價(jià)結(jié)算：元/平米(套內(nèi)面積)
第六條違約責(zé)任：
甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式：
雙方如對(duì)合同執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機(jī)關(guān))訴訟解決。
守約方為維護(hù)自己的權(quán)益，向人民法院訴訟，所花費(fèi)的_____、誤工費(fèi)、交通費(fèi)，都由違約方承擔(dān)。
第八條合同的變更和解除：
合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書(shū)面形式提出，并按合同總價(jià)款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條。其它約定：
因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見(jiàn)因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
第十條附則
(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年，超過(guò)保修期乙方來(lái)維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。
(六)合同簽訂地：________________大酒店
特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔(dān)乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財(cái)物受損賠償?shù)热魏畏韶?zé)任。
甲方簽字(蓋章)：________________
乙方簽字(蓋章)：________________
________年________月________日
【大酒店裝飾承攬合同】相關(guān)文章：
房屋裝飾承攬合同09-20
承攬小區(qū)裝飾裝修工程合同06-17
承攬的合同08-27
保潔承攬合同07-14
承攬制作合同01-01
運(yùn)輸承攬合同01-11
廣告承攬合同04-13
制作承攬合同02-02
建筑承攬合同02-06