2022廣告制作合同(15篇)
隨著時間的推移，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的2022廣告制作合同，歡迎閱讀與收藏。
2022廣告制作合同1
委托方：_____
承攬方：廣州市番禺區嘉華廣告有限公司
簽訂日期：_____年__________月日
依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求
1．1項目：
1．2制作地點：
1．3顏色、規格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準；
1．4起訖時間、日期：
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費
2．1廣告制作與安裝費
材料：_____
尺寸：_____
數量：_____
單價（元）：_____
總價（元）：_____
備注
乙方按甲方要求進行加工制作。
2．2結算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即_____人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現場驗收
第四條違約責任。
4．1委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2 %，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2 ‰，償付違約金。
4．2承攬方不能完成合同規定的'工作，按未覆行部分廣告制作費的2 %，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2 ‰，償付違約金。
4．3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條糾紛解決方式
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（1、2）項規定辦理。
1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁；
2、向廣州當地人民法院起訴。
第六條附則。
6．1本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。
委托方：_____
單位名稱（蓋章）：_____
地址：_____
郵政編碼：_____
法定代表人：_____
委托代表人：_____
電話：_____
開戶銀行：_____
帳號：_____
承攬方
單位名稱（蓋章）廣州市番禺區嘉華廣告有限公司
地址：_____
郵政編碼：_____
法定代表人：_____
委托代表人：_____
電話：_____
開戶銀行：_____
帳號：_____
6．2本合同有效期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日終止。
2022廣告制作合同2
客戶單位名稱（以下簡稱甲方）：___________________________ 制作單位名稱（以下簡稱乙方）：____________________________
為明確雙方責任，經雙方友好協商，根據《中華人民共和國合同法》及《廣告法》的有關規定，簽訂此協議，望雙方共同遵守。
一、甲方委托乙在浠水縣內獨家代理全友家居的.廣告發布、制作、安裝，戶外廣告除外、涉及到雙方認可的價格報價單頁的項目歸乙方承做，超出范圍的甲乙雙方協商價格確定后由乙方承做。雙方約定廣告發布制作于____年___月____日至_____年____月___日，期限一年。
二、產品價格詳見附單，結算價格以價格附單為依據。
三、甲方提供產品宣傳廣告版面設計及內容，廣告版面設計由甲方提供方案乙方負責設計制作，甲方審核定稿后乙方方可制作。如因內容有修改或無法定稿，制作期限順延。
四、乙方有權審查宣傳內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，乙方應要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有權拒絕發布。
五、宣傳內容及規格：
1、按甲方提供的全友家居宣傳制作內容及尺寸為準。
六、結算方式
1、雙方約定每____個月按實際所做的廣告產品對帳,甲方驗收
合格后三日內付款給乙方。
七、乙方必須按照合同約定內容按時按質按量制作，如有特殊原因影響制作、發布，乙方應及時通知甲方，雙方協商解決。
八、合同履行過程中，任何一方都要履行合同義務，任何一方違約須向對方支付違約金壹萬元。如發生糾紛，甲乙雙方協商解決，如不能解決，甲乙雙方同意移交合同簽訂所在地法院解決。
九、如此合同文本不能包含所有內容，可另加合同附件，雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。
十、本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方（簽字）乙方（簽字）
身份證號碼：身份證號碼：
聯系電話：聯系電話：
年月日
2022廣告制作合同3
甲方：_________
乙方：_________
根據中華人民共和國《廣告法》、《合同法》等有關規定，經甲乙雙方協商同意簽訂此協議。
1.甲方向乙方提供營業執照、質量證書、墻體廣告樣稿。
2.甲方必須承認每條廣告位置的不確定性(大體區域確定)，并且有被別人破壞的可能，驗收以后乙方不負責保護。
3.乙方按照甲方的樣稿制作墻體廣告，在制作過程中乙方向甲方提供照片和方位記錄，可供甲方驗收，如有發現字樣和質量問題，應及時提出，盡快糾正。
4.廣告完工后，甲方必須在_________日內驗收完畢，若不按時驗收則視為驗收。
5.廣告的規格：單條為(_________米×_________米=_________平方米)，古詩大全總條數為_________條，總數面積為_________平方米，每平方米為_________元，總計金額為_________元。
6.本合同簽定當日甲方付給乙方總金額的_________%，即_________元;工程完成_________%時甲方付給乙方總金額的._________%，即_________元;全部完工后甲方付給乙方全部金額的_________%，即_________元。
7.廣告制作工期為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日完成，如遇自然災害、古詩詞大全惡劣天氣，工期可推延。
8.合同簽訂當日起有效，如有一方違約可向法院起訴。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
2022廣告制作合同4
廣告客戶名稱（甲方）：_________
廣告發布單位名稱（乙方）：_________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等有關法律法規規章的規定，甲乙雙方在自愿、平等、協商一致的基礎上，簽訂本合同。
第一條：廣告發布概況
�。ㄒ唬⿵V告發布內容：甲方所選八個頻道（兩個覆蓋頻道，六個覆蓋用戶頻道）在規定時間段內，電視屏幕頂端，從右到左滾動字幕廣告，大小為不影響電視用戶正常觀看為宜。
（二）廣告發布頻道：___________、__________兩個覆蓋頻道；__________、__________、__________、__________、__________、__________六個覆蓋用戶頻道。
�。ㄈ⿵V告發布時間：20__年12月31日、20__年1月1日、20__年1月2日
20__年1月7日、20__年1月8日、20__年1月13日
20__年1月14日；共七天。
�。ㄋ模⿵V告發布次數：字幕從電視屏幕右側首字出現開始播放到電視屏幕左側末字消失為一次，每次間以10分鐘為間隔，全天24小時滾動播出。
（五）廣告內容文字為：“尊敬的用戶您好，于________年____月____日開業，屆時持寬帶用戶手冊可領取_______________禮品，敬請惠顧�！弊ⅲ浩渲匈浰陀脩舳Y品單價不得少于________元。
第二條：合同價款及支付方式
�。ㄒ唬┍竞贤瑑r款為：人民幣________________元，大寫___________________________圓，
本合同簽訂后，甲方于________年____月____日支付人民幣______________元，二次付款于：_________年_________月_________日前付款人民幣元。尾款于：_________年_________月_________日前付款人民幣_________元。
�。ㄈ┲Ц斗绞剑骸骸踔薄弧骸蹀D帳』『□現金』
第三條：雙方權利義務
�。ㄒ唬┘追綑嗬x務
1、甲方應在簽訂本合同前對乙方進行相關的資格審查。
2、如甲方為廣告主的，應按照《廣告法》第二十四條的規定向乙方提供以下文件：營業執照以及其它生產、經營資格證明文件；質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件；廣告審批機構對特殊產品或服務廣告內容出具的廣告審查批準文件；確認廣告內容真實性的其它證明文件。如甲方為廣告主的代理機構，則除提供廣告主的上述資料外，須同時提供甲方的營業執照和委托協議書。甲方其提供的上述文件真實、合法、有效，不違反法律規定，不侵犯他人的民事權利。
3、甲乙雙方在履行本合同過程中，對于實際投播的日期、廣告時長、段位等相關具體事項，可以廣告投播訂單的'形式另行確定。甲方的訂單應由乙方簽字蓋章確認。
4、甲方要求發布的廣告屬于依法必須在發布前由有關行政主管部門對廣告內容進行審批的，應當向乙方提供書面的相關審批文件，并保證批準文件的真實、有效。
5、甲方應向乙方提交廣告所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。在廣告中使用他人名義、形象的，應當事先取得他人的書面同意，使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的，應當事先取得其監護人的書面同意。
6、甲方應按照合同約定的金額、時間、方式支付合同價款。
7、甲方不得擅自更改或撤銷廣告訂單。如因特別原因需要撤銷廣告發布訂單的，應在廣告發布日的_______天前，以書面簽章形式通知乙方，并按該次被撤銷廣告價款的_____%向乙方支付相關費用。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發布的，甲方有權要求乙方順延履行。因發布延遲給甲方帶來損失的，甲方有權要求乙方賠償。如延遲發布將無法實現合同目的的，甲方有權解除合同。
（二）乙方權利義務
1、乙方合法擁有本合同約定媒體的廣告發布資格。
2、乙方應按照雙方約定發布廣告。
3、乙方有權要求甲方提交《廣告法》第二十四條規定的廣告發布所需要提供的證明文件。
4、乙方應建立廣告審查制度，配備相應的廣告審查人員，審查廣告樣帶。廣告樣帶必須經廣告審查人員簽字同意后方可發布，并記錄在案存檔。
5、甲方提供的廣告樣帶內容及其表現形式不符合法律規定的，或者規格不符合技術標準的，乙方有權要求甲方修改。甲方應在廣告發布日的3天前，將修改后的樣帶交給乙方。如甲方不同意修改或逾期仍未提交修改稿的，乙方有權解除本合同，并有權要求甲方賠償。
6、乙方應建立廣告檔案管理制度，自本合同履行完畢之日起保存本合同文本兩年。
第四條：違約責任
�。ㄒ唬┘追轿窗凑占s定付款的，每逾期一天按照未支付金額的5‰支付違約金。逾期付款時間超過3日，乙方有權解除合同。
（二）乙方已盡法定審查義務，而因甲方提供虛假證明材料，造成廣告作品侵犯第三方合法權益的，甲方承擔全部責任。
�。ㄈ┮蛞曳皆蛟斐杉追綇V告未按約定時間播出的，甲方可要求乙方另行約定繼續播出，并承擔違約責任。如另行安排繼續播出甲方將無法實現合同目的的，甲方有權解除合同，并有權要求乙方賠償。
�。ㄋ模┮曳讲坏蒙米愿淖兗s定發布廣告的欄目、時長、時段和內容。因特別原因乙方需將甲方廣告調整至其他欄目或時段發布的，需在發布日的3天前，書面通知乙方，雙方協商按以下方式處理：________________。
�。ㄎ澹┮曳轿幢M法定的廣告審查義務導致發布的廣告違法，甲方可向乙方追究相應的責任。
第五條：其他約定
因不可抗力及重大突發新聞事件致使廣告無法按約定發布的，可由甲乙雙方協商解決。
第六條：本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2022廣告制作合同5
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》相關法律法規，甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方在甲方指定位置制作安裝廣告牌工程一事，達成一致，簽訂本合同。雙方一致同意按以下條款執行：
一、項目概況
項目名稱：
工程地點：
二、付款方式及時間
1.本項目總造價為___（大寫人民幣：__）。詳見后附報價單。
2.工程竣工驗收并辦理工程決算后七日內一次性付清本項目總造價。
3.工程結算：工程量按實際完成數量計算，單價按附件報價單的單價結算，其余費（稅）按附件報價單的相關費（稅）率進行結算。
4.項目安裝完工時限：簽訂合同后二十個工作日完成（因自然因素順延）。
三、交貨、安裝運輸
1.乙方應于合同簽訂之日起 20天之內完工。若由于甲方原因導致乙方無法正常安裝，乙方完成時間順延。
2.乙方應按照要求加工制作成品，運輸至甲方指定地點，并負責成品的安裝。運輸及安裝費用由乙方承擔。
3.乙方制作安裝過程中所需的場地、水電及所有發生的施工能源費用由甲方提供，若因以上原因導致施工延期乙方不承擔任何責任，若產生費用均由甲方承擔。
4.乙方在工程完成后，以書面形式通知甲方進行驗收，甲方自收到書面驗收通知之日起五個工作日內完成驗收，并于驗收合格后簽字確認；甲方接到驗收通知五個工作日內，未組織驗收的，乙方則視為驗收合格。
四、甲方的權利、義務
1.甲方應負責通知乙方具體安裝地點，協調現場安裝、驗收等事宜。
2.甲方應按照合同規定及時支付本項目費用。
3.甲方應及時確定乙方制作的廣告牌效果圖，乙方按效果圖為準安裝（實際安裝效果和效果圖大概在80%）確認后不得隨意更改，若因甲方原因更改制作，造成的費用由甲方承擔。
五、乙方的權利、義務
1.乙方制作的產品質量應達到合同規定的要求，若達不到合同約定的質量和規格要求，
乙方要承擔一切返工費用。
2.若該工程項目需要各部門報備手續由乙方協助辦理，甲方承擔主要責任。
3.施工過程中的安全問題由乙方負責。
4.乙方有權向甲方收取本項目相關費用并提供相等金額的稅務發票給甲方。
六、售后維修：
1.免費保修期為壹年由甲方通知之時起48小時內到達現場及時維修完畢。
2.保修期內，若由于不可抗拒因素和人為破壞因素導致的故障不在免費保修范圍內，乙方按成本費用收取維修費。
七、違約責任
1.甲乙雙方均應認真履行本合同所有條款，如一方違約造成對方不能履行合同或給對方造成損失的，則由違約方承擔對方遭受的`經濟損失。
2.若乙方不能按照本合同規定的時間完成廣告牌制作工程項目，每推遲一天按合同總金額的1%向甲方支付滯納金，滯納金最終從制作費用中扣除。
3.若甲方不能按照本合同約定支付制作費用的，每推遲一天按制作費的1%支付滯納金。
4.未經甲方同意，乙方不得將本合同項下的任何權利、義務轉讓或承包給他人。否則，甲方有權解除合同。
5.如果在本合同履行期間發生不可抗拒事件，致使一方不能履行或延誤履行其在本合同下的全部或部分義務，則該遭受不可抗拒的一方不承擔責任。但遭受不可抗拒的一方應在合理的時間內將發生不可抗拒的情況及時通知另一方。
6.因乙方產品質量問題而發生的人身財產損失由乙方承擔。
八、爭議的解決
因執行本合同所發生的一切爭議，在《中華人民共和國合同法》中有明確規定的，按合同法執行。在《中華人民共和國合同法》中無明確規定的，應通過友好協商另定補充合同。若經雙方協商不能解決，則提交甲方所在地的人民法院裁決。訴訟進行期間，未發生爭議的條款雙方應繼續履行。任何一方為實現債權支出的費用，包括律師費、訴訟費等概由違約方承擔。
九、不可抗拒和免責條款
1.不可抗拒事件是指在本合同簽署后發生的、本合同簽署時不能預見的、其發生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件，包括自然災害（如地震）、惡劣天氣（如臺風）、戰爭、恐怖行為、暴力事件或其它不可抗拒的導致項目進度延誤的事件。
2.因不可抗拒產生的合同履行暫停、延遲，雙方均不承擔違約責任。
3.發生不可抗拒事件時，知情方應及時通知另一方。雙方應合理地做出努力，克服不可抗拒事件，減輕其影響。同時雙方應立即協商，決定將合同延期執行或者解除合同。
十、附則
1.本合同的附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
2.本合同自雙方代表簽字、蓋公章之日起生效。
3.本合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。
4.未盡事宜，協商解決。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
簽約時間：簽約時間：
簽約地點：
2022廣告制作合同6
甲方： （以下簡稱甲方） 乙方： （以下簡稱乙方） 甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬單柱三面廣告牌（以下簡稱廣告牌）的制作安裝事宜達成如下一致協議。
一、廣告牌制作
1、廣告牌規格：單立柱三面，牌面8m×18m×3
2、材質：螺旋焊管立柱、螺旋管橫梁及槽鋼鋼網架結構，彩鋼牌面。
3、要求：焊接點結實，牌面平整，整體美觀。
4、廣告牌設計（包括基礎、立柱、牌面）要出具正規設計圖紙，明確設計方和施工方的相關責任。
二、廣告牌安裝
安裝地點：
三、工程造價及支付方式
1、廣告牌制作費（即合同總價款）：共計人民幣萬元，大寫 萬元整。
2、支付方式：
a.合同簽訂時甲方預付百分之八十工程款，計萬元。
b.制作安裝完成后，經甲方驗收合格，付清其余工程款項，計萬元。
四、工程期限
1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起天。如遇不可抗力因素（如雨、四級以上大風）工期順延。
2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。
五、雙方權利、義務
甲方的權利、義務
1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的.報批手續及相關費用。如因甲方批準手續不全，施工期間遇到監察機關糾察和當地村民阻撓時，甲方負責協調至正常施工止，協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人200元計，工期相應順延。
2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。
3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路，可以施工。
4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。
5、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。
乙方的權利、義務
1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方修改確定。
3、乙方對設計的作品享有著作權。
六、關于驗收
1、乙方全部制作安裝完工后一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。
2、工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告結構制作安裝應當牢固，抗風力應達到7級。
七、違約責任
1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按合同第四條規定按時制作，安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失，若在正常使用過程中，廣告牌出現倒塌、跌落造成人員意外傷和其他經濟損失的，由乙方承擔全部賠償責任。
4、如屬甲方原因，造成中途停工、停建、拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完成部分或全部的制作費。
八、因廣告所產生責任的承擔
1、在本廣告的制作、設置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。
2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。
九、保修期限
1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目鋼體質保一年。人為損毀乙方不負責保修。
2、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。
十、雙方因本合同發生爭議，應友好協商解決，協商不成的由武威市仲裁委員會仲裁。
十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
十二、本合同一經簽訂即產生法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法人/授權代表（簽字）：聯系電話：
法人/授權代表（簽字）：聯系電話：
年 月日年 月 日
2022廣告制作合同7
委托方： （以下簡稱甲方） 制作方： （以下簡稱乙方） 茲有甲方委托乙方制作安裝三面翻廣告牌，依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，經甲乙雙方協商一致，簽定本合同。
一、廣告牌制作要求：
1、廣告制作地點：2、廣告制作類型：3、廣告制作規格：4、廣告制作材料： 5、制作工期：自年
二、三面翻廣告牌總造價：
三、付款方式：合同簽定后，甲方先預付合同總價款的40%，計款元作為開工預付款（大寫： ）。待工程施工到需要安裝三面翻設備時，甲方付給乙方三面翻設備款（需進三面翻設備），計款 元，其余尾款待工程結束，經甲乙雙方驗收合格后七日內付給乙方總工程價的95%。另5%作為質保金，一年后付清。
六、雙方責任：
1、甲方必須按《廣告法》規定提供真實有效的有關證明文件，否則要承擔全部責任。
2、乙方應嚴格按照施工要求選材用料，認真組織施工力量，嚴格按照甲方要求施工，保證及時合格完成制作任務。如使其乙方每天按工程總造價1%賠償甲方。如遇不可抗力的`因素影響施工進度和質量，不屬乙方責任，具體事宜由雙方協商解決。3、甲方負責組織協調施工時間和電力設施關系。甲方委派分管領導全權代表及時處理協調與本工程有關的一切問題。
4、工程制作安裝完畢后，乙方提前三天通知甲方對本工程進行質量驗收，甲方使其不驗收視為甲方驗收合格。
5、本廣告因不可抗力因素或其他原因造成廣告牌損壞，雙方互不追究責任。
七、有關爭議
凡因執行合同發生的或本合同有關的一切爭議，甲乙雙方應按照中華人民共和國頒布的《合同法》、《廣告法》及有關規定，通過友好協議解決協商不成時，可向當地人民法院起訴。
八、本廣告一式兩份，甲乙雙方各執一份。如有未盡事宜，可經雙方共同協商后另補充協議書，協議書具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
簽字： 簽字：
電話： 電話：
年 月 日
2022廣告制作合同8
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的_______《 》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍__漆（___色），工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《________》型廣告塔n座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝……面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）
三、承包方式和造價：
《_______》型廣告塔n座，單價每座0000。00元（大寫：_____）合計人民幣____元，大寫：______元整；
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工……
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%，計人民幣____元（大寫：____元整）；鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元（大寫：_____元整）；之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價____元（大寫：_____元整）的___%；合計人民幣___元（大寫：___元整）N座廣告塔共計____元（大寫：_____元整）；3%作為乙方的'保修保障金合計人民幣 ____元（大寫：____元整），滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。
五、 工程期限為 n天，其中加工配件n天，運輸n天，安裝n天。
六、雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑�
1、甲方負責廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用。由甲方負責協調乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項，如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天N元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款。甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。
�。ǘ┮曳截熑�
1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔（牌）結構安全性。廣告牌設計基本風壓為 KN/㎡（抗風設計值為n級）廣告塔質保期為n年，保修期為n年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如刮風下雨、雪等）或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始（驗收日期為 ） ；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決；協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：
《___鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》
附則：
�。ㄒ唬┖贤幢M事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守。
�。ǘ┍竞贤皇絻煞�，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
�。ㄈ┙浖追酱_認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。
�。ㄋ模┍竞贤綇V告塔驗收標準，該標準依據中國工程建設標準化協會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規程》CECS 148：20xx、__省工程建設標準《_______》____。驗收手續一式兩份，甲乙雙方各持一份。
（五）本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字： 乙方代表人簽字：
�。ㄉw章） （蓋章）
年 月 日 年 月 日
2022廣告制作合同9
甲方：______________（以下簡稱甲方）
乙方：______________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國_____》相關規定，經雙方充分協商，特簽定本合同并共同嚴格履行合同條款，任何一方違反本合同規定，均按《中華人民共和國_____》和有關法規規定承擔經濟責任。
一、項目名稱
門頭制作安裝外漏發光字，數碼管亮化
二、項目內容
附材料規格，材質說明，實際規格比例圖紙
三、項目總金額
共計人民幣______________元(大寫______________)（小寫______________）
四、付款方式：
1、第一次大寫
2、第二次）
五、工程期限：合同簽訂之日起天完成。
六、驗收：在制作安裝完成后，乙方應通知甲方驗收，如有質量問題，甲方有權要求乙方重新制作安裝，直到甲方驗收合格。
七、責任與義務：
1．乙方應按甲方要求按質按量完成相關的制作工藝。
2、施工期間乙方要注意施工安全,如出現傷及自身及他人安全事故責任由乙方承擔。
3、乙方在履行合同中，如因甲方付款不及時、施工場地未協調相關部門以至延誤工期，乙方不負責任，另產生的'其他費用由甲方支付。
4、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可_____因素或甲方方案變動時有延誤工期，甲乙雙方因協商解決。
5、如甲方另增加項目或項目方案變動，所產生的費用由甲、乙方協商另算。
九、如甲方各項款項付款不及時到位造成的工期延誤，乙方不負責任，
十、違約責任：
因制作工作具有很大的特殊性，乙方在開始著手制作時就已經在全面的履行合同，因此，甲方如提前終止合同，預付款乙方不予退還。
其他事項：
十一、甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛，應友好協商解決，如無果則提請法律途徑解決。
十二、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持對方簽字蓋章合同壹份，另附件均具有同等的法律效力。
甲方（蓋章）：______________
乙方（蓋章）：______________
代表簽字：______________
代表簽字：______________
聯系方式：______________
聯系方式：______________
簽訂地點：______________
簽訂地點：______________
日期：_______年_______月_______日
日期：_______年_______月_______日
2022廣告制作合同10
甲方：_____________________________________
聯系方式：____________________________________
乙方：____________________________________
聯系方式：____________________________________
依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定，乙方接受甲方的委托，就委托設計事項，雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行：
一、合同內容及要求：
1、甲方委托乙方制作設計_____________廣告，按照甲方要求執行。
2、乙方設計的樣本素材應經過甲方確認簽字之后才可進行制作。
二、設計與制作費用：
1、設計與制作費用總計為：人民幣￥_______元，（大寫：______元整）。
2、本合同簽訂之日，甲方應先支付乙方費用總額的_____%，共計人民幣￥_______元，作為預付制作費用。
3、乙方將設計制作印刷品交付甲方時，甲方需向乙方支付合同余款，即人民幣￥______元整（大寫：______）。
三、付款方式：
四、設計與制作作品的時間及交付方式：
1、乙方需在雙方約定的時間內完成設計方案。因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可延期執行，延期時間由雙方協商確定。
五、知識產權約定：
1、甲方在未付清所有委托設計制作費用之前，乙方設計的作品著作權歸乙方，甲方對該作品不享有任何權利。
2、甲方將委托設計制作的所有費用結算完畢后，甲方擁有作品的所有權、使用權和修改權。
六、雙方的權利義務：
甲方權利：
1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路，以使乙方設計的'作品更符合甲方企業文化內涵。
2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見；
3、甲方在付清所有設計費用后享有設計作品的所有權、使用權和修改權。
甲方義務：
1、甲方有義務按照合同約定支付相關費用；
2、甲方有義務提供有關企業資料或其他有關資料給乙方。
乙方權利：
1、乙方有權要求甲方提供有關企業資料供乙方設計參考；
2、乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項；
3、乙方對設計的作品享有著作權，有權要求甲方在未付清款項之前不得使用該設計作品。
乙方義務：
1、乙方需按照甲方的要求進行作品設計與制作。
2、乙方需按照合同約定按時交付設計制作作品。
七、違約責任：
1、甲方在設計作品初稿完成前終止合同，其預付的費用無權要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的，應當支付全額的設計費用。
2、乙方如無正當理由提前終止合同，所收取的費用應當全部退回給甲方。
八、爭議的解決
在合同履行中如發生爭執糾紛，雙方應及時協商解決。協商不成時，可向當地法院起訴，維護權益。
九、合同生效：
本合同一式兩份，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。本合同自簽字蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）：____________________________________乙方（蓋章）：____________________________________
甲方代表簽名：____________________________________乙方代表簽名：_________________________________
日期：_______年_______月_______日
2022廣告制作合同11
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的_______《 》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍__漆（___色），工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《________》型廣告塔x座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝……面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）
三、承包方式和造價：
《_______》型廣告塔x座，單價每座0000。00元（大寫：_____）合計人民幣____元，大寫：______元整；
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工……
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%，計人民幣____元（大寫：____元整）；鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的`__%，計人民幣____元（大寫：_____元整）；之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價____元（大寫：_____元整）的___%；合計人民幣___元（大寫：___元整）x座廣告塔共計____元（大寫：_____元整）；3%作為乙方的保修保障金合計人民幣 ____元（大寫：____元整），滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。
五、 工程期限為___天，其中加工配件___天，運輸___天，安裝___天。
六、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決；協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
七、附件：
�。ㄒ唬┖贤幢M事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守。
�。ǘ┍竞贤皇絻煞荩哂型匦Я�，甲、乙雙方各持一份。
�。ㄈ┙浖追酱_認后的設計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。
（四）本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據中國工程建設標準化協會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規程》CECS 148：20xx、__省工程建設標準《_______》____。驗收手續一式兩份，甲乙雙方各持一份。
（五）本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字：
乙方代表人簽字：
年 月 日
2022廣告制作合同12
*************宣傳制作合同
客戶單位名稱（下稱甲方）：________________________
制作單位名稱（下稱乙方）：_____________
為明確雙方責任，經雙方友好協商，根據《中華人民共和國合同法》及《廣告法》的有關規定，簽訂此協議，以期雙方共同遵守。
一、甲方委托乙方于_______年______月______日至_________年______月______日期間制作并安裝宣傳展板、宣傳彩頁等。
二、甲方提供宣傳版面設計及內容，廣告版面設計由乙方提供設計方案，甲方審核定稿后方可制作。如因內容有修改或無法定稿，制作期限順延。
三、乙方有權審查宣傳內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，乙方應要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有權拒絕發布。
四、宣傳內容：
1、宣傳彩頁：印刷________張，_______元／張，共計費用_______元（大寫：_______________）。
2、宣傳展板：規格________×________ , _________元／㎡，制作______塊，共計費用________元（大寫：______________）。 總計：___________元。
廣告付款方式為：甲方驗收合格后，開具服務發票后30日內結清。
五、乙方必須按照合同約定內容按時按質按量制作，如有特殊原因影響制作、發布，乙方應及時通知甲方，雙方協商解決。
六、合同履行過程中，如發生糾紛，甲乙雙方協商解決，如不能解決，甲乙雙方同意移交合同簽訂所在地法院解決。
七、如此合同文本不能包含所有內容，可另加合同附件，雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。
八、本合同正文兩頁，一式二份，雙方各執一份。
甲方（蓋章）：
委托代理人（簽字）：
聯系電話：
年月日
乙方（蓋章）： 委托代理人（簽字）： 聯系電話： 年 月 日
2022廣告制作合同13
廣告主名稱(以下稱甲方)：
廣告制作方名稱(以下稱乙方)：甲乙雙方根據實際情況及《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》及有關規定，簽訂本合同，并共同遵守。
一、 廣告項目名稱：太展汽車修理廠門頭廣告
二、 廣告設置地點：平塘太展汽車修理廠內
三、 廣告制作材質及價格：
本合同簽定當日甲方付給乙方總金額的 50%,即 ￥27500 元整 ；全部完工后甲方驗收合格后支付乙方總金額的50%，即￥27500
五、 廣告制作完工期限：簽訂合同且收到甲方預付款后二十個工作日內。遇雨雪天氣及不可抗力因素順延。
六、 完工驗收：
廣告制作完工后，乙方通知甲方驗收，甲方接到驗收通知3天內組織驗收完畢，逾期視為驗收合格。驗收標準為合同簽訂列表材質。
七、 甲方權利與義務：
1.協助乙方做好城管審批手續及與有關部門的協調工作。。甲方協調不及時、所耽誤的時間計入施工期。 2、為乙方施工提供場地、電力便利，保證施工的正常運轉。
3. 監督乙方廣告制作的質量和施工進度。4. 按合同規定及時付清款項。
十一、 乙方權利與義務：
1. 嚴格按照雙方商定設計方案圖紙進行施工，確保質量按期竣工。
2. 甲方未按時付款又拒付違約金的，可停止施工。3. 乙方對制作的廣告牌框架質保兩年，發光字及畫面質保一年，質保期間，出現問題及時免費維護，（噴繪部分若因人為原因破壞不在質保范圍內），質保期后，如有問題，經甲乙雙方協商進行有償維護。
4. 乙方在簽署之日起開始施工，在施工期間因廣告牌造成任何故障及故障所引發的`安全責任事故由乙方負全部責任。
十二、 以下原因，工期可相應順延：1. 甲方要求變更工程量或設計的。2. 不可抗力的自然災害。
3因甲方協商不到位，電力供應中斷、城管或鄰近單位強制停止施工時，工期順延且應賠償乙方相應損失，主要是人工工資。
十三、 其他約定：
1. 廣告制作完工經驗收不合格，廣告施工期限按驗收合格日期順延。
2. 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
十四、 違約責任：
1.甲方未及時付款，每超過1天，按合同價款 0.3 %付給違約金，未及時付款超過貳拾天，乙方保留法律訴訟權力。
2.乙方未按期完工，每延期1天，按合同價款 0.3 %付給違約金，
十五、 同爭議解決方式 ：
本合同在履行進程中發生爭議，由甲乙雙方協商解決;協商不成，雙方同意依法向開福區人民法院提出訴訟。
十六、 本合同經雙方法定代表人簽字或蓋公章后生效。
十七、 本合同一式 2 份，甲方執1份，乙方執1份。
十八、 其它說明：
本合同簽訂地點：甲方辦公場所所在地 。2 本合同所列價款、定金均為人民幣現金。
十九、 合同附件：1. 廣告版面圖紙。
二十、 本合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》、《戶外廣告管理規定》執行。
甲 方： 乙 方：
單位名稱 (章)： 單位名稱 (章)：單位
地址：單位地址：法定代表人： 法定代表人：電 話：電 話：
開戶銀行： 開戶銀行：中國農業銀行星沙支行帳 號：帳 號：6228481098697116773 鄒建海年月日 年月日
2022廣告制作合同14
甲方：________________________
乙方：________________________
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，本著平等，互惠，互利，就____________________________展臺制作安裝事宜達成如下一致協議：
一、總計金額：____________（大寫___________________________元整）
二、甲方責任：甲方在施工前須告知乙方展臺位置，展臺尺寸及制作VI，給乙方留夠正常制作時間。
三、乙方責任：制作效果圖，待確定無誤后保質，保量，按時完成。
四、合作為單線合作。乙方不得轉包，分包，同時甲方不得將乙方設計資料方案轉交他人，侵權乙方。否則雙方可以解除合約追究違約方的經濟責任，并承擔相應損失。
五、如遇制作在現場不合適（如遇消防栓等），或者遇到不可抗拒的.因素，乙方不能按時完工，都需提前告知甲方，如有改動有費用增加，乙方也必須通知甲方并認同。
六、甲方委托專人在乙方完工后一周內驗收，該費用在_________年_________月_________日內以（轉賬、現金）方式支付。
七、本合同一式兩份，甲，乙雙方各執一份，經甲乙方雙方簽字蓋章有效，具有同等法律效力，未盡事宜雙方另行協商。
八、補充約定___________________________________________________
九、其他未盡事項由雙方協商解決。
甲方（簽章）：__________________
_________年_________月_________日
乙方（簽章）：__________________
_________年_________月_________日
2022廣告制作合同15
定做方：______（甲方）
承攬方：______（乙方）
根據《中華人民共和國廣告法》，《中華人民合同法》及國家相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方委托乙方制作及安裝的事宜，達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。
一、承攬方式及范圍
本合同承攬方式為以下第
1、本工程由定作方根據承攬方要求提供原材料，承攬方包工、包制作、包安裝、包質量、包工期，制作過程中不管市場價格如何變化，雙方均按本合同確定的價格結算。
2、本工程采用包工、包料、包制作、包安裝、包質量、包工期、包安全，乙方采用以固定總價包干形式進行包干，制作過程中不管市場價格如何變化，雙方均按本合同確定的價格結算。
二、總費用及付款方式
1、本合同總費用￥：______，大寫：______元整。
2、甲方在本合同簽訂后待全部工作完成且通過甲方驗收合格后部付清全部款項。乙方收到上述款項后，應當給甲方開具正式發票，開具相關稅票的費用由乙方負責。
3、以上付款甲方將以的方式支付，支付的同時乙方必須提供相應發票。
三、制作材料及要求、價格明細、成品規格
見附件1（在此附件中標明以上標題各款內容，材料提供方，并在頁尾加雙方簽章）
四、制作安裝時間：
乙方應在______年______月______日之前制作安裝完畢，雙方應在______年______月______日之前驗收完畢。
五、驗收流程
1、制作標準：乙方必須按照經甲方確認的制作工藝及材料進行制作安裝，如制作工藝及材料需要有變動的必須要事先經甲方同意，否則甲方有權不再履行本合同之任何條款。
2、制作安裝：甲方根據乙方提供的制作原材料的工藝標準驗收，并由乙方安全可靠的安裝完畢，甲方現場簽字驗收合格。
六、雙方責任
1、用承攬方原材料完成工作的，定作方有權對原材料進行檢驗。承攬方隱瞞隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時，定作方有權要求重做、修理、減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的，承攬方應在收到原材料時進行檢驗，對不符合要求的應立即通知定作方調換或補齊，完成定做任務后原材料有剩余的，仍歸定作方所有。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權解除合同，并由承攬方承擔相應的損害賠償責任。
3、甲方按本合同的的規定，按期如數向乙方支付廣告制作、安裝費。
4、乙方必須按本合同的約定在規定的時間內保質保量完成所有安裝制作工程。
5、承攬方對定制物保修期為年。保修期限內發生質量問題，承攬方應在得到定作方通知后24小時內負責修復或退換。保修期內招牌由于質量問題導致定作方損失的，定作方有權向承攬方追償損失。
七、違約責任
1、甲方應按本合同規定的金額和時間向乙方支付費用，逾期不付的，每天違約金按照總額1%累計計算。
2、乙方應按合同的規定時間完成制作安裝工作，逾期不能完成工作的，每天違約金按照總額1%累計計算。
2、合同生效后，甲方無正當原因要求終止或解除合同，應賠償乙方的.損失。乙方擅自終止或解除合同的，應向甲方雙倍返還已付款項和賠償甲方損失。______
3、乙方不得向第三方泄露、轉讓甲方提交的資料及所完成的本合同規定的承攬項目，否則甲方有權向乙方主張違約責任，給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。
八、解決爭議的方法
凡因執行本合同或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商不能解決，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、其他
1、如若終止合同，任何一方均需以書面提出，經雙方協商同意，方可終止。
2、由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。
3、本合同在甲、乙雙方簽署后即生效，雙方履行完本合同的職責后，本合同即自行終止。
4、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。
5、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，每份均有同等法律效力。
6、其它約定。
甲方（蓋章）：______
委托代理人：______
公司地址：______
電話：______
傳真：______
開戶銀行：______
乙方（蓋章）：______
委托代理人：______
公司地址：______
電話：______
傳真：______
開戶銀行：______
【廣告制作合同】相關文章：
制作廣告合同01-29
廣告制作的合同06-15
廣告制作合同06-09
廣告公司廣告制作合同03-24
大型廣告制作合同墻體廣告03-16
廣告物料制作合同03-14
【薦】廣告制作合同02-18
【熱門】廣告制作合同02-26
廣告制作合同【精】02-26
廣告制作合同【薦】02-26