承攬的合同通用15篇
在人們越來越相信法律的社會中，合同對我們的約束力越來越不可忽視，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編收集整理的承攬的合同，歡迎閱讀與收藏。
承攬的合同1
甲方：
乙方：
為了搞好本村(社區)環境衛生清掃保潔事務，實現全村(社區)環境衛生明顯改善，村(居)民文明衛生素質明顯提升，建設秀美、文明、和諧新農村(社區)，根據上級有關精神，結合本村(社區)實際，甲乙雙方協商同意，訂立本合同，以資共同遵守。
第一條清掃保潔范圍：
1、公路自至段路面及兩側;
2、世紀大道自至段人行道、綠化帶及硬化渠;
3、灣組道路路面及兩側。
第二條清掃保潔基本要求：
1、乙方自行安排清掃保潔時間，一般每周三次，保持清掃保潔范圍內無廢棄塑料制品、紙張、一次性餐盒等各種垃圾，常年保持清潔。
2、收集的垃圾就近在垃圾焚燒池焚燒或者倒入垃圾收集屋并定期轉運。
3、保持垃圾焚燒池、垃圾收集屋四周清潔。
4、發現清掃保潔范圍內有居民亂堆、亂放、亂倒現象的，應給予勸導，并要求該居民改正;該居民不改正的，乙方應及時向甲方報告。
第三條乙方進行清掃保潔事務時，應當注意安全，發生事故或者因其他原因造成乙方的損失，由責任方承擔，與甲方無關。
第四條乙方清掃保潔工具由甲方提供，乙方使用并保管。
第五條乙方報酬：甲方每年向乙方支付報酬元，分兩次支付，第一次在半年時支付40%，第二次在年終時支付60%。
第六條乙方的清掃保潔高標準地達到第二條規定的.要求的，甲方可以酌情增加乙方的報酬200至500元，在年終時支付;乙方的清掃保潔沒有達到第二條規定的要求的，甲方可以酌情減少乙方的報酬100至200元，在年終時從支付給乙方的報酬中扣除。
第七條本合同有效期年，自年月日起至年月日止。
第八條本合同經甲方蓋章、負責人簽名，乙方簽名后生效，本合同一式兩份，甲方、乙方各保存一份。
甲方(蓋章)
負責人(簽名)：
乙方(簽名)：
簽合同時間：年月日
承攬的合同2
訂立合同雙方：
建設單位：大慶市讓胡路區欣亞航設計室（以下簡稱發包方）
施工單位：（以下簡稱承包方）
雙方經充分協商，達成如下協議：
第一條：工程名稱：大慶高新技術產業開發區太陽能組件安裝工程
第二條：工程地點：黑龍江省大慶市
第三條：太陽能板數量：
第四條：安裝費用及付款方法：安裝費為10元/塊，共計：元
乙方安裝50%，甲方付給乙方工程款總額的40%款項。乙方全部完工經驗收合格后，甲方在三日內將工程款余額全部付清。
第五條：工程期限（20xx年8、月22日——20xx年9月3日）
第六條：工程質量標準：以甲乙雙方共同看過的'樣品為標準
第七條：承包形式及材料設備供應：甲方負責將所有材料設備運至施工地點，指定房頂，乙方負責房頂的二次搬運。
第八條：發包方義務：
甲方給乙方施工圖一式1份。
2、按協議分工，甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。
按協議負責按期撥款。
負責乙方人員的伙食費用。指定食堂。
第九條：承包方義務
按協議分工負責材料保管。
2、施工組織和施工人員形象。
按施工圖負責組織施工，按期竣工。
負責安裝太陽能板的支架，太陽能板，太陽能板連接電纜至回流箱。并有義務協助電工進行電線連接工作。
保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。
6、、負責施工過程中及竣工后的現場清理工作。
第十條：違約責任及獎勵條款
如乙方未能按照合同約定如期完工，每日罰款人民幣3000元，如提前完工，甲方獎勵乙方3000元。
第十一條：安全施工
施工期間，乙方必須按安全生產的相關規定執行，防止質量事故、安全事故或火災事故的發生。由于乙方原因，導致任何事故，由乙方承擔全部責任和損失，與甲方無關。
第十二條：本合同正本2份，承包方、發包方各一份，
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發包方：（蓋章）________
法定代表人：______
身份證號：_______
地址：_________
開戶銀行：______
帳號：_________
承包方：（蓋章）________
法定代表人：_____
身份證號：________
地址：________
開戶銀行：_______
帳號：________
簽約日期：____年__月__日
承攬的合同3
承攬方（甲方）：
定作方（乙方）：
雙方根據有關法律協商一致，簽訂本合同，共同遵守執行：
產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定：
交貨辦法：
（1）交貨地點：
（2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
付款辦法：
貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。
驗收辦法：
乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
違約責任：
附則：
（1）合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。
（2）在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以罰金，賠償對方損失。
（3）本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
（4）本合同正本兩份，雙方各執一份。
（5）貨物運達站。
（6）收貨人。
（7）合同糾紛的處理。
甲方（簽字蓋章）：乙方（簽字蓋章）：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
簽訂日期：___________
承攬的合同4
(甲方)委托方：
(乙方)加工方：
根據中華人民共和國合同法和相關法律法規，在平等的基礎上，經雙方友好協商，甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款：
一、貨物概況及加工價格
1.1下表為本合同明細單價，具體加工規格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數量按實際完成合格加工數量結算。
1.2在本合同執行期間內，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調整。1.3乙方需根據甲方采購單及乙方核實現場的附圖要求的規格和數量進行加工生產，合同簽訂后3日內乙方應派技術人員到現場核實實際尺寸，制作施工圖。1.4結算總價=乙方實際加工合格的數量_約定單價。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工，并核對碼單與石材的實際數量簽字確認收料，原材料(大板)的.加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。
二、質量標準
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關規范。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現場實際核對后)加工生產，并根據排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。
三、交貨時間及地點
3.1交貨時間：以甲方書面通知時間為準。3.2交貨地點：3.3現場收貨聯系人：
四、包裝標準
4.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
4.2交貨時，乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內正確的貨物規格、數量、編號、使用部位，以便甲方清點貨物。
五、貨款支付
5.1乙方給甲方每交貨一批，經甲方驗收合格后，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%，全部加工完畢付至總結算款的80%，安裝完畢驗收無加工質量問題后付清余款。
5.2結算時按乙方實際加工驗收合格的數量結算。
5.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因導致石材運至交貨地點若有破損的，乙方承擔責任和賠償費用。
5.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉賬方式向乙方支付貨款，乙方在收取甲方每一筆貨款的'同時，開具同等金額的財務發票給甲方。乙方的收款單位是：戶名：賬號：
六、違約責任
6.1甲乙雙方簽訂合同后，乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨，甲方也應按合同的約定辦理結算，支付乙方貨款給。
6.2乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權解除合同，乙方應退還已付款，并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調換，如擅自調換的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應無償返工直到符合要求，并賠償由此給甲方造成的損失。
七、合同的變更與解除
7.1甲乙雙方協商一致，可以變更或者解除本合同。
7.2合同權利義務終止后，甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協助、保密等義務。
八、解決爭議的方式
8.1甲乙方應友好協商。協商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。
九、其他
9.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議。
9.2本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.3乙方應提供營業執照、組織機構代碼證、法人身份證、稅務登記證復印件。
9.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤，甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達，郵寄送達的，無論乙方是否簽收或拒簽，以甲方寄出時間起算，四日后均視為已送達。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬的合同5
合同編號：_____________
甲方：___________________
乙方：___________________
法定代表人：_____________
法定代表人：_____________
聯系電話：_______________
聯系電話：_______________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的.數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，向長春仲裁委員會申請仲裁。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
甲方(蓋章)：_____________
乙方(蓋章)________________
授權代理人(簽字)：_______
授權代理人(簽字)：___________
住址：_____________________
住址：______________________
聯系電話：_________________
聯系電話：__________________
開戶銀行：_________________
開戶銀行：__________________
賬號：_____________________
賬號：______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點：__________________
簽訂地點：__________________
承攬的合同6
甲方：_________
乙方：_________
甲乙雙方經友好協商，茲就甲方委托乙方制作甲方_________達成以下協議：
一、項目概要：_________
二、項目明細：
項目名稱：
1、尺寸：_________
2、設計制作：_________
3、紙張：_________
4、頁數：_________
5、色數：_________
6、后道加工：_________
7、數量：_________
單價：_________
總價：_________
三、付款方式：
開始制作之日起支付價格總額之30%，小樣確定后支付20%，余款50%于交貨當日付清。
四、交貨方式
印刷加工：在確認打樣稿后_________個工作日內交貨。
交貨地點：甲方公司，乙方承擔運費，產品風險自交貨時轉移。
五、印刷質量標準
1、乙方前期制作應按提供樣稿之要求按時，按質完成，印刷品質量以簽字樣稿為準驗收;甲方應負責有關內容的及時校核確認以及收貨驗貨。
2、甲方委托乙方設計制作的稿件，甲方有權要求乙方提供最多不超過四次的樣稿確認。在乙方提供第四次確認稿時，甲方應完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在第四次確認稿后仍需要進行修改，甲方同意視修改內容額外支付每頁不超過_________元的改稿費用。
3、如為甲方提供的菲林，且打樣稿與菲林不一致的`情況，乙方不保證印刷顏色與所提供樣稿的絕對一致，而應以菲林正常的印刷效果為準
4、彩色印刷品的色差范圍正負應不超過樣稿的10%，套印允許誤差應小于0.2mm，其他如需檢驗的項目按國家新聞出版行業標準有關平版一般印刷品的質量標準驗收
5、甲方對印刷質量有任何異議，須在交貨后三個工作日內提出，在任何情況下乙方不負責除印刷以外發行、廣告的連帶責任。
六、乙方責任
1、乙方對承印印件的原稿(或電子文檔)、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本應當妥善保管，不得損毀。
2、乙方必須嚴格按照本合同規定的印數印刷，不得擅自加印。
3、乙方完成委托印刷業務后，應當認真清點印刷品數量，登記臺賬，并根據本合同的規定將印刷成品、原稿(或電子文檔)、底片、印板、校樣等全部交還甲方，不得擅自留存。
4、乙方在承接時，應核實委印方相關證件，不得印刷有內容不實、圖文虛假的印刷品。
七、知識產權及保密
1、乙方應對甲方制作發行方式、計劃嚴格保密。
2、乙方設計人員應自覺保護甲方提供的一切用于排版印刷的電子文檔，不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
3、乙方為甲方雜志制作的平面設計，其著作權屬于甲方。
4、乙方應妥善保存雜志的所有電子設計稿件、菲林，甲方若需要，應予提供;合同終止后，若雙方不再續約，乙方應將所有電子設計稿件、菲林交給甲方。
八、合同其它條款
交貨數量同意允許正負5%的短溢裝。如溢裝的情況，甲方有權選擇是否按合同單價接收超裝之貨品。若甲方不接收，乙方不得擅自贈送他人或以任何價格出售，作其他客戶印刷業務參考樣本除外。如短裝在5%之內，乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應金額，但不另行補足數量。如短裝在5%以上，甲方有權要求乙方補足所缺貨品。
由于政策變化、政府行政行為等人力不可抗因素原因導致其中一方無法履行合同，本合同即行終止，雙方不承擔違約責任。
九、違約責任
1、甲乙雙方應嚴格遵守本合同的有關條款，此合同未盡事項，應由甲乙雙方友好協商解決。
2、若任何一方違反本合同并經協商無效，應由被告所在地人民法院作爭議解決。
3、因不可抗力導致合同無法執行的情況，雙方應友好協商延期履行，協商不成或確實無法繼續履行的，任何一方均不承擔違約責任。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，同樣有效。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
授權代表(簽字)：_________
授權代表(簽字)：_________
地址：_________
地址：_________
郵政編碼：_________
郵政編碼：_________
電話：_________
電話：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
承攬的合同7
承攬合同（半成品）
合同編號：________
定作方：_________（甲方）
承攬方：________
（乙方）
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
經充分協商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名（或項目）、數量及價款：
加工定作物品型號、規格計量單位數量價款或酬金交（提）定作物
名稱或項目或完成工作日期
單價金額
合計金額（人民幣：）佰拾萬仟佰拾元角分
2.使用原材料（半制品）及主要輔料規定：
（1）甲方向乙方提供部分：
品名型號、規格計量單位數量單價金額提供日期消耗定額
質量要求：
檢驗及提供方法：_________
價款處理方法：__________
（2）乙方提供部分：
品名及產地型號、規格質量要求允許使用代用品名稱及規定
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：___________
4.包裝要求及費用負擔：_____________
5.交（提）定作物辦法（包括運輸方式和費用負擔）、地點：_____
6.驗收標準、方法和期限：________
7.給付定金數額、時間、方法：________
8.結算方式和期限：___________
9.違約責任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協商。
定作方承攬方
單位名稱（蓋章）（蓋章）
法定代表人
簽約代表
地址
電話
電掛
開戶銀行及帳號
保證單位
（蓋章）（蓋章）
承攬的合同8
甲方：__汽車有限公司住所地：法定代表人：電話：
乙方：住所地：法定代表人：電話：
鑒于：甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務；乙方擁有品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。
甲乙雙方經協商一致，就共同合作開辦維修售后業務達成如下協議：
一、合作項目標的
維修售后服務。
二、合作時間及地址
20xx年x月x日至20xx年x月x日。
地址：（詳見附圖），其中車間（平方米），鈑金、噴漆（平方米），接待室（平方米）。
三、合作方式及雙方投入
甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣萬元及現金人民幣萬共萬元作為投資；乙方以設備折價萬及現金萬共出資萬元作為投資。
雙方約定：
①雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產。
②設備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的依據。
四、合作的經營管理模式：雙方約定共同管理和經營
汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理，乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度，共同確認后作為本協議的補充協議，并享有同等法律效力。
五、合作盈虧及分配方式
公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金帳戶（含轉帳帳戶及現金帳戶），合作項目經營收入扣除成本（場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用）后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔。
六、合作項目經營場地費用分攤
鑒于甲方目前每年場地費為萬元，合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年萬元整，由甲方提供正規房屋租賃發票于每年月日前入帳。從年度開始，合作項目按每年萬元分攤場地費，于每年月日前入帳。
七、設備折舊及攤銷
從合作之日起，從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任
甲方：
1、繼續開發和擴大現有維修業務，并在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關系處理。
2、將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。
乙方：
1、將原有的.奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。
2、為奔馳、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。
3、開發客戶并介紹給甲方。
九、特別約定
1、原xx汽車場地系為爭取”4s”品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優先參與權。
2、在本合同有效期內任何一方不得在市區（除外）內與第三方就本項目進行合作。
3、自合作協議生效后，因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。
4、雙方協商一致，可以解除本協議，互不承擔違約責任。
5、根據經營需要，甲方可以向乙方提出在市區內就合作項目增開新店，乙方無正當理由不得拒絕。
十、違約責任
1、任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協議。如損失難以計算的，損失賠償數額為萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
2、任何一方就本合作項目事宜未經合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
3、任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額為萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
十一、爭議解決方式
雙方協商解決，協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜
雙方另行商定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
十三、文本
本協議一式肆份，雙方各執貳份，于雙方簽字后生效。
甲方：乙方：
法定代表人：代理人：
簽約時間
承攬的合同9
發包方：_________（以下簡稱甲方）
承包方：_________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務作業承包事項協商一致，簽訂本勞務作業承包合同，雙方共同遵照執行。
一、工程概況：
工程名稱：
2、工程地點：_________。
承包方式：
承包范圍及內容：
二、工程工期
本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總日歷天數_______天。
2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排（包括新調整的進度計劃）。
因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
三、承包價款及支付方式
承包價款按建筑面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定為_________元。
（1）1#樓：513792㎡×_________元/㎡=_________元。
（2）2#樓：477042㎡×_________元/㎡=_________元。
（3）3#樓：560736㎡×_________元/㎡=_________元。
2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。
支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數額由甲方確定，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的8、0%，剩余20%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質量標準及驗收
乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到
五、材料供應及質量要求
應由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。
六、雙方責任和權利
（一）甲方的責任和權利
甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。
2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。
甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。
乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。
乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。
6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，并辦理領用簽證手續，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。
（二）乙方責任和權利
遵守國家政策和法律法規；遵守業主和甲方的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責；根據業主或甲方的計劃要求（包括調整后的計劃），合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期；承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
乙方的技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，特殊工種必須有特種作業操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
服從甲方和業主的監督、檢查、管理；接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的.成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
6、按甲方統一規劃堆放材料、機具；妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品（如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品）。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。
七、違約責任：
本協議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積×每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。
乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。
由于甲方原因導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，并退還保證金，要求退場終止合同。
6、、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的，由甲方承擔相應的賠償責任。
八、爭議的解決方式：
甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，可自行協商解決，協商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
九、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。
甲方（簽字/蓋章）：_________
代表人：_________
身份證號：_________
聯系方式：_________
乙方：（簽字/蓋章）：_________
代表人：_________
身份證號：_________
聯系方式：_________
簽訂時間：年_________月_________日
承攬的合同10
承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱乙方)
定作方:_______________有限責任公司(以下稱甲方)
根據《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、承攬名稱：_______________
a、承攬項目名稱：_______________
b、承攬項目地點：_______________
c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式：包工不包料。
e、承攬價格：
以實際粘貼面積_______________元計算。
f、工程量計算方法：
每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、承攬工程內容：
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。
3、質量標準：
a、材料由甲方自行進場。
b、施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式：
工程完工驗收后天內，結算全部工程款，置留工程總造價的%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。
6、工程保修期限：
本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的'漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、工期：根據定作方的要求而定。
8、安全施工條例：
1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2)、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。
3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理：
發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定作方：_______________承攬方：_______________
定作方代表：___________承攬方代表：_______________
_______________年_______________月_______________日
承攬的合同11
甲方：
住所地：
法定代表人：
電話：
乙方：
住所地：
法定代表人：
電話：
鑒于：甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務；乙方擁有品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。
甲乙雙方經協商一致，就共同合作開辦維修售后業務達成如下協議：
一、合作項目標的：
維修售后服務。
二、合作時間及地址：
____年___月___日至____年___月___日。
地址：（詳見附圖），其中車間（____平方米），鈑金、噴漆（____平方米），接待室（____平方米）。
三、合作方式及雙方投入：
甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣____萬元及現金人民幣____萬共____萬元作為投資；乙方以設備折價____萬及現金____萬共出資____萬元作為投資。
雙方約定：
①雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產。
②設備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的依據。
四、合作的經營管理模式：
雙方約定共同管理和經營。
汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理，乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度，共同確認后作為本協議的補充協議，并享有同等法律效力。
五、合作盈虧及分配方式：
公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金帳戶（含轉帳帳戶及現金帳戶），合作項目經營收入扣除成本（場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用）后盈虧按甲方____%、乙方____%共同享有和承擔。
六、合作項目經營場地費用分攤：
鑒于甲方目前每年場地費為____萬元，合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年____萬元整，由甲方提供正規房屋租賃發票于每____年___月___日前入帳。從年度開始，合作項目按每年___萬元分攤場地費，于每____年___月___日前入帳。
七、設備折舊及攤銷：
從合作之日起，從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任：
（一）、甲方：
①繼續開發和擴大現有維修業務，并在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關系處理。
②將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。
（二）、乙方：
①將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。
②為奔馳、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。
③開發客戶并介紹給甲方。
九、特別約定：
①原汽車場地系為爭取”4s”品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優先參與權。
②在本合同有效期內任何一方不得在市區（除外）內與第三方就本項目進行合作。
③自合作協議生效后，因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。
④雙方協商一致，可以解除本協議，互不承擔違約責任。
⑤根據經營需要，甲方可以向乙方提出在市區內就合作項目增開新店，乙方無正當理由不得拒絕。
十、違約責任：
①任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的.行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協議。如損失難以計算的，損失賠償數額為______萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
②任何一方就本合作項目事宜未經合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
③任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額為_______萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
十一、爭議解決方式：
雙方協商解決，協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜：
雙方另行商定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
十三、文本：
本協議一式肆份，雙方各執貳份，于雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
代理人：
承攬的合同12
訂立合同雙方：
建設單位：大慶市讓胡路區欣亞航設計室(以下簡稱發包方)
施工單位： (以下簡稱承包方)
雙方經充分協商，達成如下協議：
第一條：工程名稱：大慶高新技術產業開發區太陽能組件安裝工程
第二條：工程地點：黑龍江省大慶市
第三條：太陽能板數量：
第四條：安裝費用及付款方法：安裝費為10元/塊,共計: 元
乙方安裝50%，甲方付給乙方工程款總額的40%款項。乙方全部完工經驗收合格后，甲方在三日內將工程款余額全部付清。
第五條：工程期限(20xx年8月22日------20xx年9月3日)
第六條：工程質量標準:以甲乙雙方共同看過的樣品為標準
第七條：承包形式及材料設備供應:甲方負責將所有材料設備運至施工地點,指定房頂,乙方負責房頂的二次搬運.
第八條：發包方義務：
1.甲方給乙方施工圖一式1份.
2.按協議分工，甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。
4.按協議負責按期撥款。
5.負責乙方人員的伙食費用。指定食堂。
第九條：承包方義務
1.按協議分工負責材料保管。
2.施工組織和施工人員形象。
3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4.負責安裝太陽能板的支架,太陽能板,太陽能板連接電纜至回流箱。并有義務協助電工進行電線連接工作。
5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。
6.負責施工過程中及竣工后的`現場清理工作。
第十條：違約責任及獎勵條款
如乙方未能按照合同約定如期完工，每日罰款人民幣3000元，如提前完工，甲方獎勵乙方3000元。
第十一條：安全施工
施工期間，乙方必須按安全生產的相關規定執行，防止質量事故、安全事故或火災事故的發生。由于乙方原因，導致任何事故，由乙方承擔全部責任和損失，與甲方無關。
第十二條：本合同正本2份，承包方、發包方各一份，
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)
法定代表人：_____ 法定代表人：______
身份證號： 身份證號：
地 址：________ 地 址：_________
開戶銀行：______ 開戶銀行：_______
帳 號：________ 帳 號：_________
簽約日期：____年__月__日
承攬的合同13
經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同信守。
一、 甲方提供原料情況：
品（材料）名：
規格型號：
單位：
數量：
單價：
金額：
交貨日期：
超欠幅度%：
供應辦法：
二、乙方加工產品的義務
1、質量標準：
2、質量檢驗及驗收辦法：
3、包裝要求及費用負擔：
4、交貨（運輸）辦法及地點：
5、貨款共計人民幣（大寫）：
6、結算辦法及期限：
7、其他：
三、違約責任：
第一點：甲方的違約責任
（1）變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。
（2）中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。
（3）自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。
（4）未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
（5）未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
（6）實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
（7）錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
（8）其他。
第二點：乙方承擔的違約責任
（1）產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
（2）未按合同規定的'數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。
（3）包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
（4）未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
（5）不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。
（6）產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
（7）未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。
（8）其他：
本合同一式 份。有效期自請填寫有效起始時間 到請填寫有效終止時間 止。
甲方：請填寫定作方
乙方：請填寫承攬方
法定代表人：
法定代表人：
電話：填寫定作方辦公電話
電話：填寫承攬方辦公電話
地址：填寫定作方住所
地址：填寫承攬方住所
開戶銀行：填寫定作方開戶銀行
開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行
賬號：填寫定作方賬號
賬號：填寫承攬方賬號
年 月 日
年 月 日
承攬的合同14
甲方：___________
法人代表：___________
乙方：___________
法人代表：___________
甲乙雙方經友好協商，本著互利互惠的原則，依據《中華人民共和國合同法》以及相關國家法律、法規，就花池護欄工程制作安裝達成如下協議：
一、工程范圍和工作內容
1、工程名稱：
2、工程范圍：工程護欄的`制作安裝施工。
3、工作內容：乙方按甲方提供的護欄設計、安裝要求，完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內容。
二、合同工期
本工程項目工期為12日。自20xx年3月25日至20xx年4月日。
三、工程價款及付款方式
(一)工程價款
以上工程造價共計：4800元大寫：肆仟捌佰元整
(二)結算方式
工程完工驗收合格后按實際決算付款(附工程決算書)。
四、施工期間的安全由乙方負全責，乙方要采取措施保證人員安全，在施工過程中，存放、保管好材料，防止學生在施工現場玩耍出現安全事故。并保證工程質量合格。保質期三年，保質期內因質量出現問題乙方須免費維修或更換。
五、施工要求：
護欄高度65㎝;立柱為5×5方鋼，2m一個，底部加預埋件，水泥澆筑;其余部分為3×3方管，欄桿頂部為25扁鐵加工成圓弧裝飾;防銹漆刷底，黑漆罩面。
六、本協議一式兩份，雙方各執一份，未盡事宜雙方協商解決，解決不成，經法律途徑解決。
甲方：(簽章)___________
負責人：___________
代理人：___________
___________年___________月___________日
乙方：(簽章)___________
負責人：___________
代理人：___________
___________ 年___________月___________日
承攬的合同15
甲方：________
乙方：________
依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的'結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：102496元；（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）
3、本工程款分2次結清，其中：
（1）合同簽訂3天內應付工程款的70%（計70000元）
（2）工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件（包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等），并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20xx年月日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間，甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：（蓋章）________
代表：________
乙方：（蓋章）________
代表：________
【承攬的合同】相關文章：
安裝承攬合同12-26
承攬合同模板02-05
建筑承攬合同02-06
加工承攬合同12-29
承攬制作合同01-01
有關承攬合同01-27
項目承攬合同11-09
廣告承攬合同09-15
加工承攬合同02-20
【精選】加工承攬合同02-20