合同糾紛起訴狀
隨著人們法律觀念的日益增強，關于合同的利益糾紛越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的合同糾紛起訴狀，僅供參考，大家一起來看看吧。
合同糾紛起訴狀1
原告：_________________
法定代表人：_________________
電話：_________________
被告：_________________
法定代表人：_________________
電話：_________________
案由：建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款62259.24元，延遲支付的違約金巧6694.12元;以上兩項共計68953.36元;
2、以上金額截至20xx年8月15日，逾期支付，則以62259.24元為基數，按每日0.024%支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于20xx年10月12日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的某項目B區的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從20xx年10月12日至20xx年11月30日。合同還約定工程款的5%作為保修款，保修期自竣工之日起
18個月，項目最后的'結算金額為1245184.72元，所以被告留存保修款62259.24元，保修期至20xx年6月1日。然而，過了保修期后，該項目并未發現質量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構成違約，嚴重損害了原告的合法權益，故依據《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。
此致
北京市通州區人民法院
具狀人：_________________
法定代表人：_________________
_________________年_________________月_________________日
合同糾紛起訴狀2
原告：XXXX技術有限公司，住所地XX市XX區XX村南大街X號。
法定代表人：張XX，總經理。
電話：010-XXXX被告：XXXX有限公司，住所地XX市XX區X路X號。
法定代表人：李XX，總經理。
電話：010-XXXX 案由：買賣合同糾紛
訴訟請求：
1、判令被告支付原告貨款152100元及違約金50766元(暫計算至20xx年7月15日)，合計202866元;
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由：
20xx年2月10日至3月12日，原告與被告以傳真的方式簽訂三份《產品購銷合同》，合同均約定原告為被告供應CISCO交換機，貨物總價款為162100元。雙方約定了交貨地點、驗貨及付款時間，逾期付款應自逾期之日起每日支付合同總額的3‰的滯納金。合同簽訂后，原告依約于當日將貨物發出，并由被告簽收。但被告并未依約履行付款義務，僅支付貨款1萬元。經原告多次催促，被告均以帳戶無足夠現金為由予以拖延，并于20xx年6月7日向原告出具《承諾書》一份，其承諾自愿按合同條款支付違約金。被告至今尚欠原告貨款162100元。
為維護原告合法權益，特向貴院提起訴訟，請求人民法院依法支持原告的'訴訟請求。
此致XX市XX區人民法院
具狀人：XXX技術有限公司
20xx年7月4日
合同糾紛起訴狀3
原告：_______________，性別：男，民族：________漢出生日期：_______________
身份證號碼：_______________電話：_______________
地址：_______________
被告：_______________性別：_______________男民族：_______________漢，出生日期：_______________
身份證號碼：_______________電話：_______________
地址：_______________
案由：租賃合同糾紛
訴訟請求：
一、判令被告向原告支付違約金共計________元;
二、判令被告賠償原告裝修損失________元;
三、判令被告賠償原告經營損失________元;
四、判令被告承擔本案的訴訟費用
事實與理由：
原告與被告于________年________月________日簽訂《________市房屋租賃合同》(以下簡稱租賃合同)，被告將坐落于________市________區________莊園________樓的________房出租給原告，合同約定房屋租賃期自________年________月________日至________年________月________日，共計________個月。租金為每月________元，支付時間分別為________年________月________日、________年________月________日、________年________月________日;付款方式為“一年一付，付十二押一”。
________年________月________日，原告向被告交付________年________月________日至________年________月________日房屋租金________元及押金________元，并開始裝修、營業，裝修共花費________元。________年________月，在原告忙于其他業務期間，被告擅自解除合同，將房屋租給他人，致使原告原定的'業務無法開展。
在此期間原告多次要求被告繼續履行租賃合同，但對方拒不繼續履行，對原告的要求置之不理。
原告與被告簽定的合同事實清晰、有效，被告違約事實清楚。請求法院依法維護原告的合法權益。
此致
________市________區人民法院
具狀人：_______________
________年________月________日
附：租賃合同訴訟本訴狀副本________份
合同糾紛起訴狀4
原告：____________，女，________族，_____________年__________月__________日生，住址__________市__________區_______________樓__________號。身份證號：___________________
被告：____________，女，________族，________歲，__________現住__________市__________區_______________樓_______________號。聯系電話：___________________
訴訟請求：____________________
事實和理由：____________________
原告認為________________
原告請求人民法院以事實為依據，以法律為準繩，支持原告訴請，實現公平正義。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人：___________________
_____________年__________月__________日
合同糾紛起訴狀5
原告：________________
住所地：________________
法定代表人：__________
被告：________________
住所地：________________
法定代表人：____________
訴訟請求：
一、請求依法判令被告支付原告工程款人民幣__________元，并支付原告上述款項自_____年_____月_____日起至實際支付之日止的利息損失（按中國人民銀行同期同檔次貸款基準利率計算）；
二、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
_____年_____月_____日，被告將______廠房防腐工程發包給原告，并與原告簽訂了《_____廠房防腐施工合同》，合同約定：施工面積約為_____㎡，總工程價約為_______元，按實際施工面積結算工程款。在原告施工過程中，被告又增加了_____廠房三樓、四樓的.地坪防腐工程。合同對如何支付工程款作了約定：
1、合同簽訂后，被告向原告支付總款____%作為合同定金；
2、工程全部完成，經現場驗收合格，核對施工數量，被告向原告付清工程款___%，余下____%質量保證金，待保修期滿一年后，一次性付清。合同中明確約定工程保修期為____年，保修期自竣工驗收簽字之日起計。合同簽訂后，被告支付了____萬元的定金。_____年_____月_____日，被告驗收了該工程，并對原告實際施工面積和工程總價款都予以了簽字確認。原告實際施工防腐面積為______㎡，工程總價款為_____元。時至今日，該工程的保修期早已屆滿，但被告分文未付余下工程款______元。原告曾多次催討該款項，但被告均以各種理由推脫，至今未付。
綜上所述，被告的行為已嚴重損害了原告的合法權益。為此，為使原告的合法權益得到保護，根據我國相關法律法規之有關規定，特向貴院提起訴訟，請依法予以判決。
此致
______人民法院
具狀人：_______
_____年_____月_____日
附：
起訴狀副本____份；
證據材料副本____份。
合同糾紛起訴狀6
原告：______________，女，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________
住址：_________________一般為戶口所在地，也可為現居住地
被告：_________________姓名，性別，年齡，出生年月，
工作單位住址：_________________即你出租給他的房屋地址合同糾紛如何起訴狀訴訟請求：_________________
1、請求判令被告支付拖欠的'房屋租金_____________(數額)。
2、請求判令解除原被告間的租賃合同。
3、請求返還原告所有的屋內家具一套，價值約________________元。
4、本案訴訟費由被告承擔。事實和理由：_________________某年某月某日，原告與被告簽訂了房屋租賃協議，約定將________________的房屋租賃給被告使用，并約定每月支付租賃費用_____________元，原告收取押金_________________元。被告于_____________時間開始向原告付款，但自某年某月某日開始，被告停止支付房屋租金，某年某月某日，原告發現被告還私自將原告租賃房屋內的一套家具搬出。原告多次請求被告支付房租及返還家具，均遭到被告的拒絕。原告無奈之下，起訴至貴院，望貴院審清事實，判如訴請。
此致
人民法院(房屋所在地)
具狀人：_____________(原告姓名)
時間：_________________
合同糾紛起訴狀7
原告：xx，男，xx歲，漢族，住所地：遼寧省沈陽市xx
電話： xxx
被告：劉xxx ， 男 ，xx歲 ，漢族， 住所地：天津市南開區xx
電話：xx
案由：租賃合同糾紛
訴訟請求：
1. 判令被告立即騰出所租賃的房屋；
2. 判令被告支付違約金xxx元整；
3. 判令被告承擔訴訟費用。
事實與理由：
20xx年2月xx日，原告與被告簽訂了《房屋租賃合同》，因雙方對有關約定事項發生異議，于是經雙方協商，在20xx年xx月初，對原合同有關條款進行了修改，從新簽定了《房屋租賃合同》，原合同作廢并已銷毀。被告在合同履行期間，違反《房屋租賃合同》第十條第7款（即乙方保證承租甲方的房屋為無明火商業用房使用，遵守中華人民共和國法規和政府相關規定，合法經營。因乙方違法經營而給甲方造成的連帶損失，甲方有權收回房屋并不退還押金，由此給甲方造成的損失由乙方負責賠償。）和第十一條第一款第一項（即租賃期間，乙方有下列行為之一，甲方有權終止合同，收回該房屋，乙方應按照合同總租金的10% 向甲方支付違約金。A：改變本合同規定的租賃用途或利用該房屋進行違法經營的'。）的約定，使用明火和進行無照違法經營。20xx年2月xx日，原告向被告送達了《告知書》，要求被告停止使用煤氣罐，被告不予理睬，拒不接受。20xx年3月xx號，物業向被告送達了《通知函》，要求被告停止使用煤氣罐，被告仍然不予理睬，拒不接受。
被告的行為嚴重違反了雙方的協議約定，損害了原告的合法權益，為了維護原告的合法利益不受侵害，起訴至貴院，懇請貴院能依法維護原告的合法權益，維護法律的權威性和嚴肅性。
此 致
北京市xx區人民法院
起訴人：
附：本訴狀副本一份；證據材料五份。
合同糾紛起訴狀8
原告：xxx，男，19xx年x月xx日出生，漢族，戶籍地：xx西省xx市xx縣xx鎮xx號。
委托代理人：黃新德，上海卓君律師事務所律師。
被告：xxx，男，19xx年x月xx日出生，漢族，戶籍地：xx西省xx市xx縣xx鎮xx號。
訴訟請求：
1、終止原告、被告之間，被告搬離上海市xx路xx號門面房。
2、判令被告支付支付違約金2900元：
3、訴訟費由被告承擔。
事實和理由：
20xx年10月9日，原告將上海市xx路xx號門面房租給被告使用，當時簽訂書面合同，約定每月租金xx2900元。支付方式：租金按三個月為一期支付。租賃期限內，未經xx方書面同意，乙方不得將房屋全部或部分轉租給第三人，亦不得將其對該房屋享有的承租權轉讓給第三人，否則，xx方有權單方面解除合同，并依據本合同第9條追究乙方違約責任。
10月20日，原告發現被告將系爭房屋租給第三人，原告立即通知被告不得轉租，但被告不予理睬。第三人從事廣告印刷制作，油墨味很濃，且經常銷毀廢舊油墨，紙張，嚴重影響了原告的經營安全。
原告多次通過電話、口頭等形式通知被告，并要求被告將所有物品搬走，但被告無視原告的解除協議決定，仍然不愿意交出店面鑰匙，拒絕搬走。原告無奈，只得提起訴訟，請求xx法院支持原告的.訴請。
此致
閘北區xx法院
具狀人：xx
20xx年1月x日
合同糾紛起訴狀9
原告：xxx，男，漢族，xxxx年x月x日出生，住廣東省佛山市xxx，身份證號碼：xxx。
系個體戶佛山市xxx區xxx金屬制品廠的經營者，佛山市xxx區xx金屬制品廠經營場所：xxx佛山市xxx區xxx鎮街道xxx工業區xxx號廠房，注冊號：xxx。
被告一：xxx，男，漢族，xxxx年x月x日出生，住廣東省佛山市xxx，身份證號碼：xxx。
被告二：xxx佛山市xx區xxx工程有限公司，住所：xxx佛山市xxx，注冊號：xxx。
法定代表人：xxx。
案由：xxx建設工程合同糾紛
訴訟請求：xxx
1、判令被告一立即向原告支付工程款xxx元以及逾期支付的利息xxx（利息以xxx元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從20xx年x月x日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止）；
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任；
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
20xx年x月x日，被告一將其從被告二處承包的佛山市xxx有限公司在xxx工業園的`部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市xxx區xxx金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市xxx有限公司在xxx工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為20xx年x月x日。20xx年x月x日，被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款xxx元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
xxx區人民法院
具狀人：xxx
20xx年x月x日
合同糾紛起訴狀10
原告：________________，住所地：__________________
法定代表人：______________________
被告：________________，住所地：__________________
性別：_______________，________年_________月__________日，聯系電話：___________
訴訟請求：
風險提示：
訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應的證據來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。
另外，訴訟請求應提出具體的數額，不能籠統地說“賠償原告的一切損失”之類。雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解，減少訟累。
1、請求判令被告支付服務費用______元。
2、本案的訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
風險提示：
訴狀是個利劍，挑起戰爭。如果沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。因此，要擺事實，講明道理，引用有關法律和政策規定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實，是要把雙方當事人的法律關系，發生糾紛的原因、經過和現狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。講道理，是要進行分析，分清是非曲直，明確責任，并援引有關法律條款和政策規定。
原被告于_____年____月____日簽訂《________服務合同》，被告委托原告為其提供________服務。雙方約定律師費的支付方式為：合同簽訂后原告提供___________服務后被告支付相關服務費__________元。
接受委托后，原告按照合同約定的方式向被告提供了相關服務，被告卻在原告的多次要求其提供相關費用________元后依舊拒絕支付。
綜上所述，原被告雙方意思表示真實，合同約定合法有效，雙方應依法履行合同設定的權利和義務，按照合同約定，被告應支付相關服務費用共計___________元。因被告未積極履行合同設定的`義務，原告為了維護自己的合法權益，現依據《民事訴訟法》之規定，具狀訴請貴院依法審理，判準如上請求。
此致
___________人民法院
起訴人：____________________
_______年________月_______日
風險提示：
提起民事訴訟的原告負有舉證責任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據等等。
注意，列書證，要附上原件或復制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應注明材料的出處；列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著；列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。
另外，證據和證據來源，雖然法律規定必須提交，但提交時的說明應能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據主動。
附：
起訴狀副本____份；
證據材料副本____份。
合同糾紛起訴狀11
原告________，女，________年________月________日出生，住________
訴訟代理人________，________律師事務所律師。
被告________(鄭州)房地產有限公司，住所地鄭州市鄭東新區黃河東·與揚子·交匯處。法定代表人________，職務總經理。聯系電話0371-80000000。
訴訟請求
1、請求確認雙方存在事實勞動關系;
2、責令被告支付原告自________年8月19日至________年6月20日在職期間的工資________元;
3、責令被告支付原告發放的業務提成25125元;
4、責令被告支付原告經濟補償金1966元;
5、責令支付加班費6093.33元;
增加一項訴訟請求，即責令被告支付原告因無法享受養老保險待遇(4006.4元)、醫療保險待遇(1201.92元)、工傷保險待遇(200.32元)、失業保險待遇(400.64元)、生育保險待遇(100.16元)而遭受的各項損失共計5909.44元。
事實與理由
________年7月19日，原告到被告處工作，直到________年6月20日原告離職被告都與原告簽訂書面勞動合同，也為原告繳納基本養老、醫療、工傷、失業及生育保險。工作期間被告對原告一直十分信任，委以重任。至到在原告向被告提出辭職時被告都再三挽留原告不要辭職，在看到原告辭職堅決時為此還再次承諾離職后原告發完的業務提成仍然按照原有約定售房款的1%的比例發放。原告的'提成金在發放兩個月后被告突然終止了原告發完業務提成,在原告多次找到被告要求繼續按照約定的1%比例發放提成,被告卻多次以各種理由拒絕按照原有比例發放,最后甚至直接停止發放。原告在不得已的情況下于________年10月份委托律師向被告發出律師函催要業務提成及工資。并在被告置之不理的情況下，于________年11月23日向鄭州市勞動人事爭議仲裁委員申訴，要求認定事實勞動關系，支付在職期間的工資、發放的業務提成、加班費、經濟補償金、社會保險待遇等請求，鄭州市勞動人事爭議仲裁委員經受理、審查，于________年2月21日做出鄭勞人仲案字〔________〕0040號仲裁裁決書。
原告認為，鄭州市勞動人事爭議仲裁委員會認定事實錯誤，裁決結果明顯不當，無法令人信服。故依據相關法律規定，向法院提起訴訟。
此致
鄭州高新技術開發區人民法院
具狀人：________
________年________月________日
合同糾紛起訴狀12
原告：______________，女，年月日出生，漢族，無業，住_____________，身份證號碼_____________.
被告：______________房地產開發有限公司，住所地_________________，實際經營地_____________(郵編101100)，注冊號________________，聯系電話________________.
法定代表人_______________。
案由：_________________商品房預售合同糾紛
訴訟請求：_________________
1.判令被告向原告支付逾期交房違約金262327.26元及其自20xx年1月10日至實際支付之日的利息，暫計至20xx年3月20日為19271.2元，以上合計281598.46元;
2.判令被告承擔本案訴訟費用。
事實與理由：_________________
綜上所述，為維護合法權益，原告根據我國法律的.相關規定，向貴院提起訴訟，懇請貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院
起訴人(簽字)：_________________
_________年_____月__________日
合同糾紛起訴狀13
原告：___________________
住所地：___________________郵編：________________
法定代表人：_____________職務：________________
被告(1)：_________________
住所地：___________________郵編：________________
法定代表人：_____________職務：________________
被告(2)：_________________
住所地：___________________郵編：________________
法定代表人：_____________職務：________________
訴訟請求：_________________
(1)：_________________
(2)：_________________
事實與理由：_________________
此致
人民法院
具狀人：_________________
_____年_____月_____日
合同糾紛起訴狀14
原告: ***，男，漢族，**年*月**日出生，身份證住址：***，身份證號碼：***，系***的經營者。
被告一：**，男，漢族，**年**月*日出生，身份證住址：******，身份證號碼：****。
被告二：**，女，漢族，**年*月**日出生，身份證住址:****，身份證號碼：***。
兩被告目前的共同住址是***。
案由：買賣合同糾紛
訴訟請求：
1、請依法判決兩被告支付所欠貨款人民幣***元（*萬零*仟**元整），兩被告對該欠款負連帶責任。
2、請依法判決兩被告從起訴之日起按中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準支付欠款利息，直至兩被告付清全部欠款止。
3、本案全部訴訟費用由兩被告承擔。
事實和理由：
原告自20xx年開始在**經營**貿易部，被告**和**也是在**鎮做裝修生意的兩夫妻，他們兩人20xx年開始在**購買商品房定居。兩人多年來經常向原告購買玻璃產品，共欠下貨款**元，被告**在20xx年12月28日寫下《欠條》對上述欠款加以確認。
兩被告是夫妻關系，兩人以家庭經營模式一起做生意，共同向原告購買玻璃產品，其二人應共同為欠款的.義務主體。而且，兩被告沒有其他職業，他們的經營收入全部用于家庭生活，所以兩被告應該對所欠的貨款負有連帶責任。
現原告已多次催促兩被告還款，但兩被告一直拖欠。原告為維護自身合法權益，遂向貴院提起訴訟，請貴院依法支持原告的訴訟請求。
此致
**市第*人民法院
具狀人：
年 月 日
合同糾紛起訴狀15
原告： xxx，男，漢族，19xx年9月x日出生，身份證號： xxx，電話：xxx。
被告：xxx，男，漢族，19xx年9月x日出生，身份證號：xxx，住址：xxx
電話： xxx。
被告：xx，女，漢族，1xxx年x月14日出生，身份證號：xxx，住址：xxx
電話：xxx。
訴訟請求：
1、判令被告雙倍返還原告向其支付的購房定金款共計人民幣xx萬元整;
2、判令被告方承擔本案的全部訴訟費用及相關費用。
事實和理由：
20xx年10月x日，原告與被告簽訂了購房協議和房屋買賣補充。協議中約定被告將其名下的位于西青區xx號房屋賣給原告，總價款人民幣xx萬元整，過戶費及稅金等一切費用由被告方負擔，購房合同的定金總計為人民幣x萬元整。并約定于20xx年12月31日以前完成房屋的過戶手續并騰房。協議簽訂當日即20xx年10月13日，
原告根據雙方約定，分別從中國郵政儲蓄銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國工商銀行取款xx萬元付給被告作為購買此房的定金。之后，被告改變賣房的`主意，單方違反合同，不再履行合同義務，也不與原告協商解決問題的方法，甚至不接聽原告的電話。原告多次找到被告要求其繼續履行合同義務，協助被告辦理房屋貸款手續，并為原告辦理房屋過戶和騰房做準備工作，而被告卻總以各種理由推脫，時至今日已5個月有余，原告即無法拿回支付的定金款也無法取得房屋所有權，被告的這種違約行為已使原告在財產上和精神上蒙受了巨大損失。
綜上，為維護原告的合法權益，根據協議中明確的約定和我國合同法的有關規定，請求貴院在查清事實的基礎上，判如所請。
此致
天津市xx區人民法院
具狀人：
20xx年 月 日
【合同糾紛起訴狀】相關文章：
汽車租賃合同糾紛起訴狀04-23
汽車買賣合同糾紛起訴狀02-25
交通起訴狀01-05
交通起訴狀10-14
婚姻起訴狀范本04-23
補交社保起訴狀04-23
保險民事起訴狀02-16
交通起訴狀【熱】06-26
(精)交通起訴狀08-29