- 防水工程施工合同書 推薦度：
- 相關推薦
防水施工合同書
隨著人們法律意識的建立，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編精心整理的防水施工合同書，希望對大家有所幫助。
防水施工合同書1
承攬方:（以下稱乙方）
定作方:（以下稱甲方）
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。
a、 承攬項目名稱：北樹小區6#樓
b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式：包工不包料。
e、 承攬價格：
以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。
f、 工程量計算方法：
每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、 承攬工程內容：
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。
3、 質量標準：
a、 材料由甲方自行進場。
b、 施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。
4、 付款方式：
工程完工驗收后 天內，結算全部工程款，置留工程總造價的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。
6、 工程保修期限：
本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的 %保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、 工期：根據定作方的'要求而定。
8、 安全施工條例：
1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。
3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、 糾紛的處理：
發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定 作 方：
承 攬 方：
定作方代表：
承攬方代表：
20xx年 月 日
防水施工合同書2
建設單位：（以下簡稱甲方）
施工單位：（以下簡稱乙方）
經甲乙雙方對此項工程多次商討，本著平等、自愿、公平的原則，甲乙雙方達成如下協議：
一、防水工程承包范圍10—14#樓及附屬商業樓防水工程
二、承包方式為包工包料（包括工程所需整套工作的內容）
三、工程部位用料及定價
SBC（衛生間）用哈高科（高分子）300g/㎡，定價為40.00元/㎡ SBS屋面帶板巖，德生料4mm厚，聚酯胎達-20°C，定價為 55.00 元/㎡SBC哈高科400g/㎡，以上人屋面用及地下室內置防水45.00元/㎡
四、質量標準及工程量確認
整個防水工程包括樓房衛生間、樓頂、地下室及附屬延伸帶。工程量是按工程設計需要發生并完成合格的量。工程用料是根據設計要求分別用哈高科（高分子）德生-20°C及其它附屬材料也要用國標料，工程質量要達到國家樓房防水工程標準，經甲方和工程監理方驗收合格視為達標。
上述工程定價款項分別含有甲方付給周廣義參與運作監管此項工程的酬勞金及獎金，具體定額款項見乙方與周廣義簽訂合同的文本。
五、甲乙雙方的權利義務：
1、甲方有權監督乙方實施的本工程質量及工程進度，并根據乙方工程的實施情況提出工程整改意見，并進行指導協調工程現場及各方工作關系。有權查驗乙方進場的材料并跟蹤乙方施工的'全過程。
2、乙方全部承擔工程質量、進度、安全責任，出現安全事故由乙方承擔，甲方不負任何責任。乙方的工程進度要與諸樓房的其它工程有機協調進行，貽誤工期造成損失由乙方負經濟賠償責任，乙方不許干“半截子工程”或沒尾工程，不許隨意停工，整個工程不完工甲方有權拒付工程款。
3、乙方墊付整個防水工程款（含勞務費、材料費及其它工程費用）墊付期限為以整體防水工程總量完成并經驗收合格和整體樓房建筑合格為時間結點。整個防水工程做完并經驗收合格甲方付乙方工程款的80%，剩余部分待整個工程完并經竣工驗收合格后付給乙方剩余款至95%。
4、甲方承擔乙方墊付資金償還責任及承擔的違約責任：
5、乙方施工任務全部完成后并經驗收合格，甲方要在雙方約定的時限和條件內（乙方不能如期完工情況外），甲方要按雙方約定付清乙方應得款，如違約超期付款，甲方從違約之日起付乙方墊付款的利息，（分兩段時間結點分別為80%、15%）月息為1.5分。
如甲方付息后仍不能償還乙方墊付的資金，乙方有權根據情況隨時起訴法律機關，根據法律機關的裁決，甲方要承擔賠償乙方經濟損失的責任。
6、甲方協調乙方與施工方成品保護，如有損壞需修復返工的由責任方承擔一切費用。
7、甲方留乙方工程質保金為工程款的5%。待保修期滿后付清。
8、從本合同簽訂之日起雙方不得反悔，如有一方反悔，反悔方賠償另一方全部經濟損失。
六、不含稅金，如果甲方要求開發票，甲方負責稅金按廠家材料扣稅金5%。
七、上述條款確立雙方信守，如有違約追究其經濟賠償責任。
八、其它未盡事宜，經雙方協商后妥善解決，雙方另行約定認可的條款同樣產生法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
防水施工合同書3
甲方：_________________
乙方：_________________
一、工程范圍
甲方現將龍陽新村3#、4#樓防水工程承包給乙方。
二、承包方式：_________________包工包料
三、施工及管理
1、乙方現場施工必須嚴格按照圖紙設計和甲方要求及規范施工。
2、甲方辦公室對工程進度與質量進行監督，負責現場協調工作，參與工程驗收工作，驗收不符合要求，甲方現場質管組成員有權責令乙方返工。
3、乙方必須提供該工程所需的一切資料，保證工程驗收和備案。
四、工程承包價格
1、2mm厚聚氨酯乙烯橡膠共混30元/㎡。
2、1.6mm厚聚氨酯乙烯橡膠共混26元/㎡，1.1mm厚聚氨酯乙烯橡膠共混23.5元/㎡。
3、1.5mm厚聚氨酯24元/㎡。
4、1.5mm厚丙綸18元/㎡，3mm厚sbs20元/㎡。
五、驗收
乙方所承包的分項工程，其分項工程必須滿足施工規范的要求及驗收標準的.規定，達到優良分項等級。
六、付款及完工結算
工程全部完工后，甲方付給乙方工程總造價50%;工程驗收合格后，甲方付給乙方工程總造價40%，辦完備案證后再付5%，余下作為工程質量保證金，待保修期滿后付清。
七、質保金
1、結算工程款時，甲方留5%作質保金，質量保證按國家文件精神，保修五年。
八、雙方約定事項
1、乙方現場施工必須符合施工規范的要求，不按要求施工，甲方有權責令停工、罰款。
2、乙方在現場施工中，須注意安全生產、文明施工，提高職工安全意識，消除安全隱患。甲方在承包該分項工程給乙方時，已根據建設部、公安部、安全管理建管站、文明精神，將安全管理保險、防護費用等各項費用列入了在包價格中，乙方現場施工中，其安全由乙方負責，如因乙方自身原因，造成的安全事故，其一切責任由乙方自負，甲方慨不承擔任何責任。
3、乙方現場施工中要注意安全與質量兩個第一的原則，并遵守工地各項規章制度，嚴禁偷盜、打架、斗毆等行為，違者一次罰款500元，所發生的后果全部由乙方承擔。
九、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
十、本合同自簽字后，即時生效。
甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________
法定代表人(簽字)：_________________法定代表人(簽字)：_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
防水施工合同書4
發包單位：__________（以下簡稱甲方）
承包單位：__________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經濟合同法》
及本工程具體情況，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同書，以約束
雙方共同遵守。
一、工程名稱與地址：__________
二、工程范圍與內容：__________
三、承包方式：包工包料保質量保安全
四、材料：3mm復合胎sbs改性瀝青卷材。
五、工程造價：每平方米________元，（包含輔料及人工費不含稅費）
竣工后按實際面積結算。實際施工面積為________m2，總工程款為________元整。價格明細：________（不含稅金）
另附稅金：總價的3、40%即：每平米單價為31、78元
六、工程期限：開工________年________月________日
竣工：________年________月________日
（如遇雨天、地震、六級以上的大風等人力不可抗拒因素，工期相應順延。）
七、結算方式：材料及人員入場經甲方確認符合合同要求付總工程款的，完工經驗收合格后付清全款。
八、甲、乙雙方責權：
1、乙方應按屋面防水標準及施工工藝施工。
2、甲、乙雙方應在本合同所屬范圍內施工前，共同對前道工序質量、現場施工條件進行驗收和勘察，對前道影響防水施工的條件由甲方負責解決。
3、甲方應為乙方施工所需庫房、住宿，創造條件，乙方應尊重甲方的`管轄權及有關規章制度，接受甲方的監督管理，保證文明安全施工。
4、乙方應按規定向甲方提供施工的有關復印件，及時向甲方匯報工程的進度、質量。甲方應對乙方施工質量及時驗收。
5、工程保修期五年，質保期內因乙方施工或材料原因造成的滲漏，乙方接通知后立即組織施工人員在規定時間內趕赴現場進行維修，不取任何報酬，全力做好保修期內的服務工作。
6、如因下列情況而發生漏水、滲水現象不屬保修之列：
（1）建筑物產生不均勻的沉降。
（2）建筑物出現斷板裂縫現象。
（3）使用不善、人為破壞防水層。
（4）自然災害（如冰雹、風暴、暴雨）所造成的防水層損壞。
九、其他約定：
1、施工過程中如遇伸縮縫及沉降等異形防水工程，應按國家建筑防水標準執行施工，雙方另協商價格。
2、乙方應如期完成施工任務。施工期內因氣候影響，現場施工條件的限制，由甲、乙雙方及時協調，合同工期相應順延。甲方不按合同付款，從而影響工期，責任由甲方承擔。
3、施工期內，乙方人員應無條件服從甲方安全管理，但乙方應自行提高施工人員的安全生產意識，施工中如甲方安全設施不妥，乙方也沒有提出異議，施工所造成的傷亡，其經濟損失由乙方自負。
4、甲方派為工地代表負責、協商本工程的質量、進度、辦理工程簽證。
乙方派為駐地全權代表，全面履行本施工合同全部職責。
5、合同發生爭議或糾紛處理：
①合同書經雙方簽字蓋章后即可生效，任何一方違約須賠償對方總
工程款30％的違約責任。
②本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提
下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
③當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解不成時，本合同在
執行中發生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁，事后又沒有達成書面仲裁協議的可向當地人民法院起訴。
6、未盡事宜，甲、乙方隨時協商，簽訂補充協議，作為本合同附件。
7、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。
甲方蓋章：_________
法定代表人或委托人：________
地址：________
電話：_________
乙方蓋章：_________
法定代表人或委托人：________
地址：________
電話：_________
簽訂日期：_____年_____月_____日
防水施工合同書5
建設單位：（以下簡稱甲方）
施工單位：（以下簡稱乙方）
經甲方對乙方承建專業資格的考核，同意將xx1#樓衛生間防水工程委托乙方施工，為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，按照確保工程質量、工程進度、工程安全的原則，協商確定如下合同條款共同遵守執行。
一、總則
1、工程名稱：xx1#樓
2、工程地點：xx小區內
3、工程內容：
根據要求，衛生間防水工程采用聚氨酯防水涂膜（找平層上作基層處理），厚度1.5，上翻200mm。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包質量、包管理、包安全、包進度等總包方式。
三、工程造價：
衛生間防水每個衛生間200.00元（大寫：貳佰元整/個）。結算時按實際個數結算。
四、質量標準：
乙方應確保xx1#防水工程達到合格標準，嚴格參照國家現行防水工程規范標準和現行有關標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度等質量要求。
五、雙方責任：
1、甲方責任：
（1）應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
（2）甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查，發現問題，提交乙方限時整改。
2、乙方責任：
（1）聽候甲方通知，及時將防水材料進場，提交防水材料合格證、檢測報告及準用證，由甲方現場負責人抽檢合格后使用，必要時由甲方抽送省、市“建科院”檢驗合格后使用。
（2）按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。
（3）應遵守施工現場的.各項規章管理制度，不得有違規行為，否則接受甲方各種形式的處罰。
（4）應嚴格按防水工程標準規范施工，發現問題，及時自行解決，確保工程質量達到合格標準，并對工程進行保修（保修期按照國家規定）。
（5）質量標準：合格，不滲不漏。蓄水試驗合格。
（6）出現問題返修時應隨叫隨到。
六、付款方式：
本工程無預付工程款，待工程全部完工驗收達合格標準后甲方一次付至全部工程款的97%給乙方，留3%的工程款作保修金，保修期滿后乙方無質量問題，甲方一次性支付剩余工程款。
七、安全事項：
乙方在施工時必須按照規范、規定及相關技術標準進行施工，并注意安全，確保人身安全，凡在施工時所發生的一切安全事故均有乙方自負。
八、本合同一式二份，甲乙雙方各執壹份，具同等法律效力，待保修期滿，甲方支付余款后，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協商解決。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
防水施工合同書6
發包方：______
承包方：______
根據《中華人民共和國經濟合同法的有關規定》和《中華人民共和國建筑法》的有關法律條款，經雙方經協商同意簽定本合同。
1、工程概況
1.1工程名稱：______
1.2工程地點：______
2、承包范圍
2.1承包地址：______
2.2承包單方價格卷材______元/每平方米;
3、工程量確定：
竣工后按實際測量的工程量計算(做工程量清單)。
4、雙方責任
4.1發包方責任：______
4.1.1負責提供施工現場和作業面。
4.1.2負責提供必要的技術文件，如施工有變更時提前三天通知乙方。
4.2承包方責任：______
4.2.1負責進場工人的.質量、安全生產、消防等專業培訓合格后持證上崗。
4.2.2負責作業面的滅火器材。
4.2.3所承擔項目工程質量達到北京市地方標準的驗收要求。
4.2.4負責工人的工傷保險和勞保用品。
4.2.5負責成品保護和文明施工。
4.2.6承包方負責提供材料相關文件，材料試驗和施工資質證書。
5、工程保養
自工程驗收(一個雨季)之日起，保修期為五年，保修期內的一切費用由承包方承擔。
6、安全生產：
承包方負責承包范圍內施工現場及整個場地的人身、財產安全。若發生安全生產和其它安全事故，一切責任全部由承包方負責。
7、付款
7.1工程完成后付給承包方承包費總額的一個雨季后付給承包方承包總額的______%，余下______%作為質保金，包修期滿一次。
7.2付款以支票形式支付。
8、糾紛
雙方發生糾紛協商解決，解決無效后到平谷區人民法院裁決。
9、其它事宜：
本合同一式三份，發包方二份，承包方一份。
發包方(蓋章)：______
承包方(蓋章)：______
法定代表：______
法定代表：______
______年______月______日
防水施工合同書7
發包單位： (以下簡稱甲方)
承包單位： (以下簡稱乙方)
乙方根據甲方設計的防水要求和技術要求規定，按國家施工規范，在保證質量的前提下進行施工，為了使工程順利進行，在條件具備的基礎上結合本工程實際情況，經雙方同意的'情況下，特訂立本合同，本合同根據《中華人民共和國經濟合同法》與《建筑安裝工程承包條例》規定，此合同受法律保護，雙方當事人必須全面履行本合同規定的義務，望雙方共同遵守。
一、 工程名稱：
二、 工程地點：
三、 工程范圍：基本以預算范圍面積 平方米進行施工，施工后以實際面積實做預算。
四、 施工標準：
五、 工程造價：結算本工程款項由承包人工費及材料組成，并按以上總額收取國家規定的有關費率，乙方包工包了，每平方米
六、 付款方式：自本合同簽字后，甲方在工程總造價(約) 元，以預算總造價的 %付給乙方，計人民幣 元，尚余 %在施工中付%，待工程結束后付%，驗收合格后，按實際面積一次付清。
七、工程日期：合同簽訂后，乙方自月日開工至 除雨天大風和資金不到位的情況下，造成誤
工，不能正常施工的，否則中途不能無故停工。
八、 安全條例：乙方施工人員應遵守甲方的有關規章制度和治安條 例，但甲方必須交代清楚，乙方在施工過程如發生疾病、工傷、由乙方自理，甲方應發揚人道主義精神，協助乙方搶救工作。
九、 甲方要協助乙方提供施工及住宿方便條件，在施工中，如甲方 給乙方造成施工障礙，使乙方不能施工，其損失由甲方負責。
十、 保修期限：乙方工程竣工后，按《國家保修法》規定保修，保修期為 年，保修期中如出現施工質量問題，乙方應自帶材料隨叫隨到，免費維修。如有建筑沉裂及人為損壞乙方概不負責。
十一、其它： 本合同一式份，甲方執份，乙方執份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
防水施工合同書8
甲方：_________
乙方：_________
根據甲方需求，委托乙方施工xx項目SBS屋面防水工程，經甲乙雙方協商，達成如下協議：
一、面積和價格：
1、本工程屋面大約為xx平方米，驗收合格后按實際結算。
2、本工程SBS防水層價格為拾八點元/平方米，大約工程造價為xx元。
二。材料要求
1、工程使用的SBS及所用材料必須符合國家現行的規范規定。
2、材料規格要求按符合設計要求，達到建設單位及業主滿意。
3、其它材料按設計圖紙要求。
三。制作和安裝要求：
1、符合國家規范及行業標準要求。
2、特殊要求按設計要求
四、交付時間及地點
1、根據甲方需求情況，乙方需在甲方指定工期前安裝完成所有工序、全部竣工。
2、甲方盡可能的'給乙方安裝提供方便。
3、因乙方原因造成甲方損失由乙方承擔相關責任。
五、付款及結算方式
1、工程施工竣工后，乙方及時向甲方呈報驗，甲方及時組織驗收。
2、最終總價按實際制作安裝的長度進行結算。
3、付款方式：_________
六、維修服務及合同責任
1、工程屋面防水保修為五年，工程驗收后由于質量問題，乙方免費負責維修（自然災害，人為因素除外）。
2、如本工程在保修期內出現滲漏等現象及其造成的一切損失均由乙方負責。
2、甲方應如期按合同要求付款，如不及時付款，由此產生的一切后果由甲方負責。
七、雙方約定工期
1、本工程工期為15天。（xx-xx）
2、本工程防水層必須xx年x月xx日施工結束。
3、如乙方沒有按以上日期完成甲方罰款乙方500元/天。
八、本協議未盡事宜甲乙雙方在協商解決。
九、本協議一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字后生效。
甲方：_________
乙方：_________
防水施工合同書9
發包人：(以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合法同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律﹑法律之規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經甲方乙方協商一致，就 樓基礎、地下室外墻、屋面、衛生間、陽臺及廚房防水工程施工達成如下協議:
一、 工程概況
1、 工程名稱工程地點：
2、 工程內容：基礎、地下室外墻、屋面、衛生間、陽臺及廚房防水工程
3、 承包方式: 包工包料
4、 質量標準：合格
二、 工程工期
1、 合同生效后，按照甲方要求時間完成。
2、 若甲方要求的工期比合同約定的工期提前，應同乙方協商確定。若甲方未按約定完成自身工作而影響工期，工期順延。不可抗力因素導致的不能施工，工期順延。
3、 若乙方自身原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，并承擔相應經濟損失。
三、 工程造價及材料要求注：數量據實結算工程完工后按最終確定工程總造價結算工程款。工程基礎及地下室外墻所使用的為 京九牌材料，SBS為―20℃、4㎜彈性防水卷材，符合GB18242-20xx。
四、工程款支付
合同簽訂后，待乙方施工完畢后按建設單位工程撥款點付至每個分項的75%。竣工驗收合格后付至總造價的80%工程款，留20%保修費，保修期滿后一次付清。
五、工程質量
1、工程驗收質量標準執行國家質量驗收標準無條件接受業主、建設單位和甲方的檢驗。
2、乙方在施工中，必須接受甲方的管理規定及技術交底，并保證工人的技術素質，嚴格按技術交底施工。
3、施工過程中出現的質量問題，業主及甲方有權隨時提出返修，因返修造成的人工費及材料費支出均由乙方承擔，甲方不負任何責任。
六、安全
乙方必須對現場施工人員的人身安全負責，并為其辦理相應的人身安全保險，因乙方原因造成施工人員及其它人員傷害的一切費用由乙方負全部責任。
七、甲方責任
1、甲方在乙方進場前，必須保證具備施工條件。
2、甲方負責施工現場的協調，對工程進場材料、施工質量施工進度等進行監督、檢查，組織驗收、變更、簽證等事宜。
3、甲方為乙方提供施工所需的水、電、吊車，確保乙方正常施工。
4、按合同規定支付工程款。
八、乙方責任
1、乙方必須具有淄博市防水協會認可的防水施工資質，并承擔卷材送檢所需費用。
2、乙方負責按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。在施工過程中，要嚴格遵守施工安全操作規程，按照規定采取必要的'安全防護措施。由于乙方在施工過程中，違反安全操作規程導致安全事故，乙方承擔全部責任。
3、積極配合好總承包單位，處理好與其他各方的關系。確保本工程保質保量按期完工。
4、乙方應嚴格按照監理程序的要求接受監理的檢查、監督，及時提報完整的工程技術材料，及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。
5、工程具備竣工驗收條件，乙方按規定提供完整的竣工資料和驗收報告，甲方負責組織有關人員驗收。
九、違約責任
1、由乙方自身原因造成的工期延誤或質量問題，由乙方負責，并賠償給甲方造成的一切經濟損失。
2、因合同各方不履行合同而造成對方經濟損失，由違約方承擔經濟責任和賠償對方的損失。
十、工程保修
1、工程質保期自工程驗收合格簽字之日起計算，執行建設部有關規定，質保期為5年。
2、現場留設乙方負責人電話，質保期內工程若出現質量問題，乙方負全部責任，甲方不承擔任何責任，乙方須在當日內趕到現場進行維修，由此造成的一切經濟損失(例如進水后木地板及家具變形、電氣受潮等)均由乙方負責。
十一、其他
1、吃飯、住宿及生活已包含在價格內，由乙方自行解決。
2、本合同價款包括安全費、勞保費等一切費用如出現安全事故由乙方自理
3、本合同未盡事宜，雙方協商解決。合同在履行過程中如發生爭議，雙方協商，協商不成時，可訴至當地法院解決。
4、本合同一式的 份，甲方份，合同自雙方簽字蓋章后生效，合同條款履行完畢終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
防水施工合同書10
發包單位： (以下簡稱甲方)
承包單位： (以下簡稱乙方)
乙方根據甲方設計的防水要求和技術要求規定，按國家施工規范，在保證質量的前提下進行施工，為了使工程順利進行，在條件具備的基礎上結合本工程實際情況，經雙方同意的情況下，特訂立本合同，本合同根據《中華人民共和國經濟合同法》與《建筑安裝工程承包條例》規定，此合同受法律保護，雙方當事人必須全面履行本合同規定的'義務，望雙方共同遵守。
一、 工程名稱：
二、 工程地點：
三、 工程范圍：基本以預算范圍面積 平方米進行施工，施工后以實際面積實做預算。
四、 施工標準：
五、 工程造價：結算本工程款項由承包人工費及材料組成，并按以上總額收取國家規定的有關費率，乙方包工包了，每平方米
六、 付款方式：自本合同簽字后，甲方在工程總造價(約) 元，以預算總造價的 %付給乙方，計人民幣 元，尚余 %在施工中付%，待工程結束后付%，驗收合格后，按實際面積一次付清。
七、工程日期：合同簽訂后，乙方自月日開工至 除雨天大風和資金不到位的情況下，造成誤
工，不能正常施工的，否則中途不能無故停工。
八、 安全條例：乙方施工人員應遵守甲方的有關規章制度和治安條 例，但甲方必須交代清楚，乙方在施工過程如發生疾病、工傷、由乙方自理，甲方應發揚人道主義精神，協助乙方搶救工作。
九、 甲方要協助乙方提供施工及住宿方便條件，在施工中，如甲方 給乙方造成施工障礙，使乙方不能施工，其損失由甲方負責。
十、 保修期限：乙方工程竣工后，按《國家保修法》規定保修，保修期為 年，保修期中如出現施工質量問題，乙方應自帶材料隨叫隨到，免費維修。如有建筑沉裂及人為損壞乙方概不負責。
十一、其它： 本合同一式份，甲方執份，乙方執份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
防水施工合同書11
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及其相關規定，經充分協商，甲方同意將 工程防水施工及安全發包給乙方，為明確雙方權利與義務，特簽訂本合同，供雙方遵照執行。
一、工程名稱與地點：
二、工程內容：
1、甲方將 工程屋面防水、廚房、衛生間防水及室內陽臺(含所有機具設備及易損易耗件和場內轉運)等所有防水工程，包質量、包安全、包工、包料方式全承包給乙方，材料要求為A、JS防水涂料(二涂厚度1mm)。B、SBS卷材4毫米厚底部鋪足冷底子油。材料產品質量標準必須符合國家機關標準，并交給甲方驗收合格后才能使用。
2、乙方承包范圍內的全部材料由乙方自行供應，乙方所采購的主、輔材均應符合設計要求且為優質產品，防水材料使用符合合同約定，其施工過程中材料均應符合要求，乙方材料進場前并向甲方提供材料合格證、檢測報告等資料原件，材料報檢等費用由乙方負責。
三、工程工期及要求
1、甲方通知乙方三日內必須進場。
2、本工程必須在 年 月 日內完成。乙方必須按甲方的工期要求合理安排其施工程序，擬定工程進度計劃，按計劃實施，確保工程如期完成。
3、乙方不得影響任何一道工序的施工，若造成任何一工序停工、返工、窩工時，概由乙方賠償損失費。
4、因甲方原因造成的工期延誤，前工序不合要求。如不干燥、不平整、不堅實、無坡水、有蜂窩洞、模板殘留、瓦卷不合格、無子口管道沉隙縫，乙方工期順延。
5、乙方必須遵守甲方人員的管理安排和甲方的各項管理制度。
6、每次工序做完后經甲方驗收后，再進行第二次工序，否則自負其責任和有關費用。
7、已完工程成品保護的要求：工程竣工交付業主前，由乙方負責其施工范圍內的成品及半成品的保護工作，出現損壞或丟失，由責任方無償修理或賠償。
四、工程承包價
經雙方協商，甲方將 工程含本合同所有內容，綜合費、配合費用、合理利潤、風險防范費按A、JS防水涂料(二涂1mm厚)價格 元/m( 元)。B、SBS卷材4毫米厚價格 元/m( 元)。C、丙倫防水，300克， 元/m。D、德高K11， 元/m。E、聚胺酯， 元/m。承包給乙方，結算以實際收方決算。
五、付款方式
1、雙方約定按工程量進度付80%。
2、工程余款 20 %在工程完工驗收合格決算后，按甲方規定減除工程總額 10 %作為質保金，余下的10%一個月內付清。
3、工程竣工后，屋面防水工程、廚房、廁所及所有防水設計要求的防水、防滲漏，保修期為5年。保修期從乙方將工程交付甲方之日開始計算。
4、在保修期內如出現質量問題，乙方應在接到甲方或物管公司電話通知起 2 小時內趕到現場處理，否則甲方或物管公司有權自行處理，并由甲方按實際發生費用(包括人工、材料、相關稅、費、損失費賠償費用)的 120 %計算賠償損失，甲方有權將上述損失在質保金直接扣除。
六、工程質量
1、在施工中應按國家現行頒布的操作規程及驗收規范標準操作，同時接受甲方管理人員的'監督，并執行甲方的質量管理制度和經相關質檢部門同一驗收。
2、在施工中經甲方公司相關人員及相關質檢部門檢驗發現質量不合格，乙方負責返工，并賠償因此給甲方帶來的損失。
3、工程質量按國家規范及甲方標準驗收。
七、工程安全
1、乙方在施工操作過程中，應嚴格按國家防水范圍施工安全標準和有關規范、條例執行，應符合現行驗收規范標準。
2、乙方應加強對操作人員進行安全意識教育。嚴格遵守甲方的對于安全嚴管重罰的規定。
3、乙方負責施工期間的一切安全責任，若乙方施工期間出現一切安全事故，由乙方自行承擔經濟損失及法律責任。
八、雙方權利與義務
(一)甲方
1、甲方有權對乙方違反合同條款和未按時支付民工工資以及盜取現場材料及設備等實施處罰，并要求經濟賠償直至解除合同的權力。
2、甲方根據工程要求，安排乙方實施工程承包內容，乙方應無條件遵照執行。
3、甲方提供給乙方盡可能方便的施工條件，并按合同約定按時支付工程款。
4、甲方有權要求乙方安全防護安全文明工地規范實施操作。
5、做好技術交底，安排現場管理人員對乙方進行技術指導和工程質量監督管理。
6、做好安全交底，進行安全宣傳教育和安全檢查。
(二)乙方
1、乙方必須按甲方的要求進行安全生產，文明生產，不得擅自違反安全操作規程，對于施工現場出現的人身傷害及傷亡事故，乙方承擔全部責任，甲方概不負責。
2、乙方應按相關要求組織施工作業人員，不得違背勞動用工規定，同時乙方應每月向甲方提供從業人員名單、身份證、操作證復印件等。
3、材料按甲方指定地點堆碼，每天下班前進行現場清理，做到現場干凈、整潔、工完場清。
九、違約責任與其他
以上條款雙方嚴格遵守，任何一方違約，由違約方承擔 萬元的違約金，并賠償因此給守約方造成的經濟損失。
十、本合同在執行過程中如有爭議，雙方協商解決;協商不成，依法向甲方所在地人民法院起訴。
十一、本合同一式叁份，甲方貳份，乙方一份，經雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
防水施工合同書12
施工單位：（以下簡稱甲方）
承包單位：（以下簡稱乙方）
經甲乙雙方友好協商，甲方同意將為了明確雙方責任和義務，確保工程的順利實施，特達成以下協議：
一、施工承包范圍
施工承包范圍主要包括xx防水及圖紙所要求的其他部位的防水工程。
二、承包方式：
本工程實行“包工包料”的承包方式，即乙方包工人，包材料，包工具，包質量，包工期，包文明施工，包驗收合格。
三、工程地址： xx辦公大樓
四、工程工期：
施工工期為甲方通知乙方之日起計算，施工進度按甲方要求確定。
五、工程目標與責任：
1、甲方確定開工之后，提前3天通知乙方。
2、停水、停電、暴雨以及人力部可抗拒的自然災害等原因造成工程延誤，經甲方，監理確認簽證后，工期相應順延。
3、甲方負責提供施工及生活用水、電及工人住宿。
4、甲方將施工面移交給乙方進行防水施工時，甲方須確保施工面達到合格標準。
5、乙方必須嚴格按照設計圖紙，國家現行有關施工技術規范、規程，質量檢驗評定與驗收辦法、施工方案以及甲方和監理公司要求施工，接受甲方和監理公司的監督與指導。
6、乙方每完成一分段的工程，要經自檢合格后，報監督部門驗收，工程經監督部門驗收不合格的.，乙方須無條件返工且工期不順延。
7、乙方使用的材料、工具、機械等用品由乙方負責，并須符合國家相關安全、質量驗收標準，乙方負責提供工程所用的材料合格證和驗收報告，（施工前提供材料樣本送業主確認后才可進場施工）。
六、工作造價、結算及付款方式：
1、本防水工程造價按現場實際發生數量計算（工程總估價約元）。
2、雙方議定分項工程竣工檢驗交工結算單價（見下表），工程包工包料單價協議條款約定后，任何一方不得擅自改變。
材料名稱 非焦油聚氨脂 26 單價（元/㎡）
單面自粘防水卷材 26 單價（元/㎡）
保溫板 17 單價（元/㎡）
備注：
不含找平（找平層人工15元/㎡）
3、付款方式：進場施工付至工程總估價50%款項，完成按工程總價付至 90% 款項，經甲方、監理驗收支付至工程總價 95%。余下 5%為保質金，工程竣工后一年付清。
七、安全文明施工：
1、施工過程中必須遵守相關的安全生產法律、法規及甲方有關制度管理辦法等一切于安全有關事宜，若有違反，由此造成一切損失均由乙方承擔。
2、乙方按施工規范作好施工質量、安全管理、指定安全防火責任人，凡在施工期間發生的施工質量、安全事故、均由乙方負責，并報甲方及有關部門。
八、違約責任：
1、甲方在乙方施工時，由于甲方原因引起乙方施工困難，甲方須承擔相關責任。
2、乙方因質量事故造成甲方經濟損失，乙方應承擔責任及返工費用。
九、其他：
1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協商簽訂補充協議。
2、本合同一式二份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力， 合同自簽字之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【防水施工合同書】相關文章：
防水工程施工合同書范文12-13
防水施工合同08-25
樓頂防水施工合同03-31
屋頂防水施工合同03-19
防水堵漏施工合同11-14
房屋防水承包施工合同04-13
防水補漏維修施工工程合同02-10
屋面防水施工合同(15篇)03-24
屋面防水施工合同15篇03-18