【熱門】購銷合同4篇

　　在不斷進步的社會中，合同的類型越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編整理的購銷合同4篇，歡迎大家分享。

購銷合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根據合同法、食品安全法等相關條款，甲乙雙方本著平等協商，互惠互利的原則，就 年度向乙方采購的產品達成一致并簽訂此合同。

　　第一條 訂購產品的名稱、規格及價格

　　第二條 質量要求：

　　第三條 貨物驗收：

　　3.1到貨后 日內，甲方檢驗人員依據經乙方確認的xxxx標準進行現場抽樣檢，如檢驗合格，甲方安排人員卸車;如檢驗不合格，甲方有權拒收貨物。乙方保證所供產品包裝完整、無破損，乙方如在運輸途中出現破袋、霉變、潮濕等變化，乙方負責對產品進行調換貨或退貨處理，由此給甲方造成的損失由乙方負責賠償。

　　3.2經上述檢驗，乙方所供產品質量若達不到本合同質量標準驗收要求的，甲方可向乙方提出調換貨或退貨要求;若產品不合格或因產品質量問題嚴重影響甲方產品質量及食品安全，甲方可取消乙方合格供應商資格，并追究乙方給甲方造成的所有損失。

　　3.3乙方如對甲方的檢驗結果有異議，應在接到甲方通知后 日內書面提出，并在七日內委托雙方均認可的第三方具備資格的檢驗機構予以檢驗，否則視為對甲方檢驗結果的認可。若第三方檢驗結果與乙方提出的異議相符則相關費用由甲方承擔，反之則由乙方承擔。

　　第四條 計量標準：

　　甲方不定期對甲方所供定量包裝產品進行重量抽檢，抽檢稱重以甲方過磅計量為準。如出現重量短缺，乙方必須依據實際短缺重量進行補量，如乙方經常出現短重現象，需承擔訂單總金額20%的違約金。

　　第五條 運輸方式、交貨期限及費用承擔：

　　乙方接到甲方采購訂單后，應當在 日內完成訂單文件的是否確認及回傳，根據訂單要求負責將貨物運送到 ,該批次貨物所有權自甲方驗收合格后轉移至甲方。貨物運輸期間產生的一切費用由乙方承擔。

　　第六條 隨貨同行單據:

　　乙方在每次貨物到廠時必須隨貨提供該批貨物的廠檢單，送貨清單，如乙方未能提供上述單據，甲方視為不合格，并有權拒絕收貨。

　　第七條 結算方式及期限：

　　1、貨到驗收通過后 日內支付約定合同款項。乙方發票應當在貨到后 日提供至甲方，否則甲方有權將付款日相應順延。

　　2、甲方在 年 月 日前采購總量小于等于的，自該日后約定產品的價格在本合同約定價格基礎上上浮 %。

　　第八條 違約條款：

　　11.1 除不可抗力外乙方逾期未能及時到貨，影響甲方生產的，視為乙方違約。如因乙方逾期未能及時到貨，影響甲方生產的，每日按逾期訂單交貨金額的百分之一向甲方支付違約金;賣方逾期10天仍未交貨的.，乙方須向甲支付訂單價值 %的違約金，同時，甲方可以根據具體情況解除本年度供貨合同。

　　11.2 乙方如由于不可抗拒的原因造成無法按時交貨，乙方停止供貨前10天通知甲方，并提供不可抗力的相關證明文件。

　　11.3除不可抗力外甲方逾期未能及時付款，每日按逾期付款總額的百分之一向乙方支付違約金;甲方逾期10天仍未付款的，甲方須向乙方支付訂單價值20%的違約金，同時，乙方可以根據具體情況解除本年度供貨合同。

　　第九條 免責條款:

　　12.1 因不可抗力原因造成違約，免除違約責任，但是履行義務方應當向對方提供發生不可抗力的書面證明。

　　12.2 守約方同意免責的。

　　12.3 如因不可抗力原因造成乙方違約的，乙方應于事發的10日內通知甲方，以便雙方商議處理辦法。同時乙方需提供由不可抗力發生地政府出具的時間證明，同時乙方應采取切實的補救措施盡快交貨。

　　第十條 合同糾紛事宜：

　　10.1 甲乙雙方合同執行中如存在爭議，應首先友好協商解決，如協商不成，可依法起訴，由原告所在地人民法院裁決。

　　10.2 依法訴訟過程中產生的訴訟費、律師費、交通費等費用由違約方或敗訴方承擔。

　　第十一條 合同有效期:

　　合同有效期自本協議生效之日起至 年 月 日,合同到期后如雙方無異議，經協商書面確認后合同有效期可自動延續一年，如合同到期后雙方有異議，該合同終止履行，雙方可協商另行簽訂合同。

　　第十二條 其它約定事項：

　　12.1 本合同一式兩份、甲乙雙方各執一份，合同經雙方簽字蓋章后生效。合同傳真件具有同等法律效力。本協議以雙方確認的訂單文件為生效條件。

　　12.2 如實行變更雙方可另行簽署補充附件，補充附件與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

購銷合同 篇2

　　合同編號：

　　甲方： 乙方：

　　簽訂地點：簽訂時間：

　　第一條 標的、數量、金額、價款及交貨時間

　　第二條 質量標準及技術要求：按企業標準制造，符合設計、材料、制造、檢驗和驗收等方面

　　的要求，配合格證、說明書；

　　第三條 乙方對質量負責的條件及期限：質保期為安裝調試合格后

　　12個月內； 第四條 包裝標準、包裝物的供應與回收：不回收；

　　第五條 隨機的`必備品、配件、工具數量及供應辦法：標準配置； 第六條 交貨地點：

　　第七條 運輸方式和費用負擔： 運輸方式，運費乙方承擔； 第八條 雙方約定驗收標準和期限：

　　1、乙方根據甲方提供的參數設計制造風機并發貨到甲方自定地方；

　　2、乙方提供的風機，風機參數：風量： 轉速： 軸功率越小越好。

　　3、如遇有由于設備自身原因造成甲方設備損壞的，乙方按照損壞設備價值照價賠償。 第九條 成套設備的安裝與調試：甲方負責安裝，乙方安排專業人員指導，共同調試；

　　第十條 結算方式：合同簽訂后預付合同總額的80%，預付款到達乙方賬戶后合同成立；貨到

　　后付合同總額的20%。

　　第十一條 違約責任：按《合同法》相關條款執行；

　　第十二條 合同爭議的解決方式：本合同在履行中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；

　　協商或調解不成的，雙方當事人同意采用以下方式解決，向甲方所在地人民法院起訴。

購銷合同 篇3

　　承攬方：

　　委托方：

　　合同雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國經濟合同法》及其有關規定，特訂立本合同。

　　一、承攬標準

　　品名

　　材料

　　規格（mm)

　　計量單位

　　單價（含稅）

　　金額（元）

　　備注

　　見附件

　　合計（大寫）：具體金額于實際出貨為準

　　二、質量要求及技術標準：以客戶提供稿件的確認件為準！按國家標準執行。

　　三、版費承擔責任及起訂量：

　　所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預付14.9萬元，每單款包裝累計達到貨值15萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。

　　四、貨款結算方式及時間：

　　每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。

　　五、驗收標準和方法：按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。

　　六、運輸方式及交貨時間：承攬方負責送貨到委托方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認后20天交貨，返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。

　　七、加工承攬地：承攬方所在地。

　　八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。

　　九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委托方承擔，委托方不得拒付相關費用。

　　十、交貨期的約定：交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委托方定稿并下訂單開始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。

　　十一、驗收時間：自承攬方交付產品之日起，委托方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合合同約定，委托方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議，并不得動用產品，否則視為產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委托方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。

　　十二、知識產權：委托方定作的產品如涉及到注冊商標或外觀設計專利，著作權等知識產權，委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書，營業執照復印件（蓋公章），條碼證，QS證等。委托方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委托方承擔一切經濟和法律責任

　　十三、承攬方需提供給委托方營業執照復印件（蓋公章），QS證，印刷執照復印件（蓋公章），第三方檢測報告。

　　十四、除外責任：因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生后的12小時內書面通知委托方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續一周以上，委托方方有權取消本合同。

　　十五、違約責任：

　　1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物，委托方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，并承擔逾期交付的責任；經過調換后，仍不符合合同規定的，委托方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，委托方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委托方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金（交付約定數量的'合格產品視為交貨）；未經委托方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。

　　如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定，使委托方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經濟損失。

　　十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業務，雙方均收受本合同的約束。

　　十七、未盡事宜，均按《中華人民共和國合同法》有關條例的規定執行。

　　十八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。

　　十九、本合同一式二份，雙方各執一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。

　　本合同有效期自年月日至年月日止

　　承攬方

　　委托方

　　單位名稱

　　法定代表

　　委托辦理人

　　簽訂地點：簽訂時間：

購銷合同 篇4

　　買方（簡稱甲方）：

　　賣方（簡稱乙方）：

　　第一條 據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上就防水材料購銷事宜達成協議如下： 工程名稱： 工程地點：

　　第二條 產品質量要求： 。

　　第三條 包裝標準、包裝物的`供應與回收： 。

　　第四條 交（提）貨地點、方式 送貨至工地并負責卸貨 。

　　第五條 驗收方法： 按企業標準 。

　　第六條 付款方式及時間：

　　第七條 到貨時間：雙方簽訂合同，乙方收到定金后盡快安排生產，第一批貨收到定金后七天送到（或按甲方通知時間），具體所送數量滿足工地要求。

　　第八條 違約責任：

　　（一）賣方違約責任：

　　賣方遲延交貨的，每日應向買方支付貳仟元的違約金；

　　（二）買方違約責任：買方遲延提貨的，每日應向賣方支付遲延部分價款 萬分之二 的違約金。

　　（三）任意乙方如提出增減合同數量，變動交貨時間，應提前 3 天通知對方，征得同意，否則應承擔違約責任。

　　第九條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由買賣雙方協商解決或申請調解解決，協商不成，按下列第 種方式解決：

　　（一）提交仲裁委員會仲裁。

　　（二）向工程所在地人民法院起訴。

　　第十條 其他約定事項： 所以原材料的檢測費用均有乙方承擔。

　　第十一條 本合同自雙方簽字蓋章之日生效，共一式肆份，買賣雙方各執貳份，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日