購銷合同模板集合8篇
隨著人們法律意識的建立，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編收集整理的購銷合同8篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
購銷合同 篇1
購方單位：(簡稱甲方)
銷方單位： (簡稱乙方)
為了規范產品交易行為，保護購銷雙方合法權益，根據《中華人 民共和國合同法》及有關法律、法規，明確雙方權利關系，保證正常 交易秩序， 經甲、 乙雙方協商， 一致同意簽定本合同， 以致共同遵守。
一、 乙方必須嚴格保證砂石的`質量、數量(到場隨意抽檢，發現一 次數量不夠，以前數量均此計算) 。
二、 乙方必須按甲方要求的時間及時供貨到現場，不能延誤。
三、 價格：50.00 元/T(到現場價) ，如有調動雙方再協商解決。
四、 付款方式：
每月付其當月砂石總額資金的 50%， 到年底付其提 供砂石總額資金的 70%(包括當月的 50%) ，剩余資金到第二年 分二次付清，第二年年底必須全部付清。
以上協議共同遵守，如有一方不履行承諾，協議隨時終止。
甲方：
乙方：
購銷合同 篇2
賣方：___________________ (以下簡稱甲方)
地址：___________________
郵編：___________________ ;
電話：___________________ ;
傳真：___________________ ;
電子郵箱：_______________ ;
買方：___________________ (以下簡稱乙方)
地址：___________________
郵編：___________________ ;
電話：___________________ ;
傳真：___________________ ;
電子郵箱：_______________ ;
甲乙雙方經過協商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：
第一條：名稱、品種、規格和質量
1、名稱：___________________
2、品種：___________________
3、規格：___________________
4、質量，按下列第 項執行：
⑴按照 標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
⑵按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)
⑶按雙方商定要求執行，具體為： (應具體約定產品質量要求)。
第二條：數量和計量單位、計量方法
1、數量：_____________________________
2、計量單位和方法：___________________
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增減量規定及計算方法
第三條：包裝方式和包裝品的處理
第四條：交貨方式
1、交貨時間：___________________
(如甲方在約定時間不能按期交貨，乙方允許甲方順延交貨日期15天)。
2、交貨地點：___________________
3、運輸方式：___________________
4、保險：_______________________
5、與買賣相關的單證的轉移：___________________ 。
第五條：驗收
驗收時間：___________________
第六條：損失風險
貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔。
第七條：價格與貨款支付
1、單價：___________________
2、總價：___________________
3、貨款支付
貨款的支付時間：___________________
貨款的支付方式：___________________
第八條：提出異議的時間和方法
1、乙方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后 日內向甲方提出書面的異議;乙方未及時提出異議的，視為貨物合乎規定。
2、乙方因使用、保管、保養不善等自身原因造成產品質量下降的，不得提出異議。
第九條：甲方違約責任
1、甲方不能交貨的，則乙方有權解除合同，并有權要求甲方返還已支付的款項，乙方自愿放棄主張定金責任。
2、甲方所交貨物的品種、型號、規格、花色、質量不符合約定的，乙方如同意利用貨物，應按質論價;如乙方不能利用的，應依據具體情況，由甲方負責調換、修理、所產生的費用由甲方支付。
第十條：乙方違約責任
1、乙方若自提貨物未按甲方通知的日期或合同約定的日期提貨的'，應以實際逾期提貨天數，每日按貨物總額的 %向甲方支付違約金。
2、乙方逾期付款的，應按逾期付款金額每日 %計算，向甲方支付違約金或一次性支付違約金 。
3、甲方為維權而支出的所有費用(包含但不限于律師費、訴訟費用、交通費等)均由乙方承擔。
第十一條：爭議的處理
本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的由甲方所在地人民法院處理。
第十二條：本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，甲乙雙方也可達成補充協議。補充協議具有同等的法律效力。
第十三條：本合同自雙方或雙方法定代表人或授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
甲方(蓋章)：___________________ 乙方(蓋章)：___________________
代表(簽字)：___________________ 代表(簽字)：___________________
_________年_______月_______ 日 _________年_________ 月_____ 日
簽訂地：_______________________ 簽訂地：_______________________
購銷合同 篇3
供方：＿＿＿＿＿＿＿＿合同編號：—需方：＿＿＿＿＿＿＿＿簽訂地點：江蘇常州簽訂時間：
一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量：產品規格 計量單位 數量 單價 總金額 交（提）貨時間及數量合計合計人民幣金額（大寫）
二、質量要求技術標準、供方對質量負責的條件和期限
三、交（提）貨地點、方式
四、運輸方式及到達站港和費用負擔
五、合理損耗及計算方法
六、包裝標準、包裝物的供應與回收
七、驗收標準、方法及提出異議期限
八、隨機備品、配件工具數量及供應辦法
九、結算方式及期限
十、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。十一、違約責任十二、解決合同糾紛的`方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意由____XX仲裁委員會仲裁（當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。十三、其它約定事項供方單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：電報掛號：開戶銀行：帳號：XX編碼：需方單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：電報掛號：開戶銀行：帳號：XX編碼：鑒（公）證意見：經辦人：鑒（公）證機關（章）年月日（注：除國家另有規定外，鑒（公）證實行自愿原則） 有效期限：年月日至年月日 監制部門： 印制單位：____XXXX公司
購銷合同 篇4
原告：王xx，女，漢族，現就職于xxxx市勞教所第x大隊，電話：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地產開發有限公司，地址：xx市xx路xx號，法定代表人：張xx，電話：xxxxx
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于xx縣xxx的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的`入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院，請求法院判如所求!
此致
購銷合同 篇5
甲方：天津奧美達電動車有限公司
乙方：天津市安佳康樂自行車銷售中心
甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就買賣電動車事宜，訂立本合同。
第一條、電動車的型號規格：奧美達14寸48V鋰電 。
第二條、數量與價款：
數量： 15臺。
車輛價款：￥2399元，
大寫叁萬伍仟玖佰捌拾伍元整。
第三條、付款方式：
1. 合同簽約，乙方需預交30%車款訂金。
2. 車輛交接當天乙方支付剩余車款。
3. 運費、包裝費由甲方承擔。
第四條、質量：
甲方向乙方出售的車輛，其質量必須符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求。
第五條、交車時間與地點、交付及驗收方式：
1.交車期限：自訂車之日起7日內全部交齊。
2.交車地點：甲方根據乙方要求送到乙方指定地點。
3.甲方在向乙方交付車輛時須同時提供銷售發票、車輛使用說明書和保修卡。
4.車輛交接時當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如有異議，應當場向甲方提出。
第六條、關于售后服務的約定：
1.關于整車、零部件總成的`保修期限為一年。
2.在上述保修期內車輛出現質量問題或需要保養，由甲方進行維修和保養。
3.由于使用、保養不當或疏忽造成的質量問題，或者由于裝潢、改裝不當造成的質量問題，或者在甲方以外的其它地方修理造成的質量問題，由乙方自行承擔后果。
第七條、違約責任：
1.乙方不能按時支付車款的，按逾期應付款依銀行遲延付款的規定向甲方償付違約金。延期付款超過1個月的，甲方有權解除合同，并要求乙方按相當于全部車價款的10%支付違約金。
2.甲方不按時交付車輛的，按乙方已付款依銀行遲延付款的規定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過1個月的，乙方有權解除合同，并要求甲方按相當于全部車價款的5%支付違約金。
第八條、解決爭議的方法：
甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決。如協商不成，雙方選擇訴訟方式的，應向本合同的簽約地人民法院依法起訴。
第九條、其他
1.本合同為長期購銷合同，自20xx年6月25日至20xx年6月24日止；自行車型號甲方隨乙方要求進行變更，乙方應提前3天進行通知。
2.如乙方需要從甲方購置電瓶車所用充電機，甲方應承擔充電機的保修義務(期限與電瓶車保修年限一致)。
3.本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。本合同的補充條款、補充協議及附件均為本合同不可分割的部分。
4.在締結本合同時，甲方有義務解答乙方對于合同所提出的問題。
5.本合同的金額應當同時以大、小寫表示，大小寫數額應當一致，不一致的，以大寫為準。
6.本合同自雙方法定代表人簽字蓋章之日起生效，本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等效力。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代表人簽字： 代表人簽字：
年 月 日 年 月 日
購銷合同 篇6
供方：
需方：
簽定地：
供需雙方經過友好協商，就供需雙方供應原料的有關事宜達成一致，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定簽訂合同。
第一條產品的名稱：規格、質量要求和供貨時間
1、 產品的名稱：礦粉
2、 產品質量要求：符合GB/T18046—20xx規定；
3、 產品的供貨時間：20xx年9月1日起至20xx年12月1日止；
4、 月供貨量300噸。
第二條產品的數量和計量單位，計量方法
1、 交貨數量：以需方開具的磅單為依據。
2、 產品的計量單位：噸
3、 計量方法：以需方的電子磅秤稱重為準。
第三條產品的.包裝標準，產品的包裝方式為散裝。
第四條產品的交貨方法和交貨地點
供方負責將產品送達需方并泵送輸入需方指定筒倉。
第五條產品的交貨時限
供方應于收到需方的電話要貨通知起40小時內送達。
第六條產品的價格：
供方價格為1000元/噸，該價格是供方送達本合同第四條規定的交貨點的送到價，且為暫定價，如遇到價格調整，以廠方調價函為依據，雙方予以確認。任何一方不接受該價格時，本合同自行終止。終止日起一個月內結清余款。
第七條貨款的結算程序與支付，款到發貨。
第八條產品的質量及驗收方法
需方按GB/T18046—20xx標準進行驗收，供方必須按需方規定提供《質量保證書》。
第九條供方的違約責任
1、供方逾期交貨的，每逾期一日應向需方償付逾期交貨部分貨款的5‰違約金。同時，需方有權解除本合同。
2、供方所交產品品種、型號、規格和質量不符合合同規定的，由供方承擔由此而產生的一切法律及經濟責任，同時，需方有權解除本合同。
第十條 不可抗力
雙方的任何一方由不可抗力的原因不能履行本合同時，如路政扣車，交警扣車，霧大雪天，廠方停電檢修，應及時向對方通報，不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根據情況全部免予承擔違約責任。
第十一條 有關違約金、賠償費的支付
供方按本合同規定應該償付的違約金、賠償費和各種經濟損失，需方有權從應付而未付給供方的貨款中自行扣減；需方按合同規定應償付的違約金，在違約責任認定后1個月內支付結清。
第十二條 購銷合同生效
本合同自雙方加蓋公章后生效，供需雙方不得隨意變更或解除合同。
第十三條 其他
供方的車輛進入需方單位，必須遵守需方規定。
第十四條 解決爭議方法
需方與供方友好協商，協商不成的，可向需方住所地法院提起訴訟。
第十五條 本合同一式二份，供需雙方各執一份。
供方： 需方：
代表： 代表：
地址： 地址；
電話： 電話：
開戶行：開戶行：
帳號： 帳號：
日期：20xx年8月30日
購銷合同 篇7
甲方：
乙方：
甲乙雙方經過友好協商，本著互惠互利的原則，就玉米購銷事宜，達成如下協議：
一、數量： 噸。
二、價格： 元/噸
三、金額：肆佰柒拾萬元整。
四、交貨時間：20xx年 月 日前交貨完畢。
五、質量：符合GB1353-20xx二級品標準。其中，水分≤14%，霉變率≤2%，雜質≤1%，色澤、氣味正常。
六、合理損耗及計算方法：以乙方廠內過磅、檢斤為準。
七、包裝標準：散糧出庫。
八、結算方式及期限：貨到乙方廠內兩個工作日內結清所有貨款。
九、違約責任：由違約方承擔責任。
十、解決糾紛方式：雙方友好協商，協商不成由乙方所在地人民法院裁決。
十一、未盡事宜，另行協商。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。雙方代表簽字蓋章生效。 傳真件具有法律效力。
甲方(蓋章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________ 身份證號碼：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
購銷合同 篇8
甲方：大冶市舜天貿易有限公司
乙方：大冶市眾百利太平冶金原料有限公司
甲乙雙方經過充分協商，就甲方向乙方采購石灰石粉事宜，依照《中華人民共和國合同法》，根據平等互利的原則，訂立石灰石粉采購合同，以便共同遵守。
一、產品名稱：
石灰石粉。
二、合同期限：
本合同自20xx年1月1日起至20xx年12月31日止。
三、合同價格及付款方式：
1、石灰石粉到廠價（一票制）：人民幣93.5元/噸（含17%的增值稅及運費），合同期內甲方享有適時調價權利。
2、結算方式：乙方憑西塞山電廠計磅單和檢驗單申請付款，甲方按合同（附件
二）考核后辦理脫硫石灰石粉貨款結算手續。
3、付款方式：每月付款一次，付款前乙方應出具增值稅專用發票（17%）。
四、石灰石粉的質量和數量
1、石灰石粉的質量標準
乙方必須提供符合有關國家標準和滿足西塞山電廠質量要求的石灰石粉，具體技術指標見附件一。
2、石灰石粉的供應數量
乙方日常供應的石灰石粉數量必須服從西塞山電廠生產需要的調運安排，甲方按生產計劃提前1-2天通知乙方。
乙方生產、供應能力必須滿足西塞山電廠的`生產需要，年供應量不超過西塞山電廠需求總量的40%。
五、石灰石粉的計量方法
1、石灰石粉的計量單位（凈重）：噸
2、石灰石粉的計量以西塞山電廠地磅計量為準。
3、計費重量（凈重）=重車重量-空車重量
六、石灰石粉的驗收
1、重量驗收：脫硫石灰石粉到廠驗收時甲乙雙方必須辦理交接手續。交接雙方責任人在西塞山電廠地磅房當場計量，雙方在共同確認的計磅單上簽字，計磅單一式四份，雙方各執二份。
2、質量驗收：乙方提供的每車石灰石粉，須在雙方的監督下隨機提取三份樣品，以西塞山電廠的檢驗為依據。
七、石灰石粉的交貨期限和交貨地點
1、乙方按照甲方提供的生產計劃安排及通知要求，按時將石灰石粉運達交貨地點。
2、交貨地點：西塞山電廠。
八、雙方有關權利和義務：
1、乙方應按時保證西塞山電廠石灰石粉的供應量，因乙方供貨不及時影響西塞山電廠生產造成損失的，甲方有權要求乙方賠償損失。
2、乙方如因故不能按時供應的，應提前5天通知甲方并取得甲方同意方可。
九、其他
1、合同期內未盡事宜，須雙方共同協商，擬訂補充規定，補充規定與本合同具
有同等法律效力。
2、本合同自簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。 附件：脫硫石灰石粉的質量要求和考核標準
甲方：大冶市舜天貿易有限公司
（蓋章）
法定/授權代表人：
日期：20xx年12月31日
乙方：大冶市眾百利太平冶金原料有限公司
（蓋章） 法定/授權代表人：
日期：20xx年12月31日
【購銷合同】相關文章：
柴油購銷合同-購銷合同07-23
購銷的合同09-10
購銷合同(經典)04-24
木材購銷合同07-30
茶葉購銷合同07-31
紙箱購銷合同08-22
混凝土購銷合同08-21
電纜購銷合同08-15
餐飲購銷合同08-13
沙石購銷合同07-13