品才網>服裝/紡織/皮革>服裝加工合同

服裝加工合同

時間：2023-07-17 07:53:23 服裝/紡織/皮革我要投稿

服裝生產加工合同推薦度：
服裝加工購銷合同推薦度：
服裝加工合同推薦度：
相關推薦

服裝加工合同（熱門）

　　在不斷進步的社會中，很多場合都離不了合同，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編幫大家整理的服裝加工合同，歡迎閱讀與收藏。

服裝加工合同（熱門）

服裝加工合同1

　　甲方（委托方）：

　　地址：

　　乙方（加工方）：

　　地址：

　　就甲方委托乙方加工服裝業(yè)務相關事宜，甲乙雙方經充分協(xié)商訂立合同如下：

　　一、本合同是確定甲乙雙方業(yè)務合作的基本文件，適用于雙方每次的服裝加工業(yè)務。甲方每次委托乙方加工服裝業(yè)務，均須填寫的《服裝外發(fā)委托加工單》或其他文件是本合同的有機組成部分。

　　二、乙方須按甲方的指示，開貨前必須先做產前辦供甲方批示，產前辦批核合格后方可開裁大貨，如未經甲方批示合格產前辦即開裁大貨所造成的損失均由乙方負責。

　　三、未經甲方同意，乙方不得將甲方貨品外發(fā)第三方加工廠，如有違者，甲方將不予結算加工費(特別指示)，并由乙方承擔造成的一切損失。

　　四、乙方一定要按合同約定貨期交貨，如因乙方單方面原因逾期向甲方交貨，每逾期一天，甲方有權在乙方全額加工費中扣除3%金額作為逾期交貨違約金。并且在必要時，甲方有權將裁片、輔料等收回，而乙方必須無條件將裁片、輔料等退回。

　　五、驗貨標準：乙方必須無條件地配合甲方QC工作，生產過程中發(fā)現(xiàn)的'問題要及時整改，不得拖延。如乙方交付的貨品不符合合同規(guī)定的品質，甲方可拒收貨品，并要求乙方賠償因品質造成的一切損失。

　　六、運輸方式：乙方自行安排車輛到甲方單位收面輔料以及其他物料，運輸費用由乙方負擔。甲方自行到乙方單位收成品，運輸費由甲方負擔。如果甲方安排車輛送面輔料以及其他物料到乙方，運輸費用由甲方承擔；乙方則需負責送成品到甲方并承擔運輸費用。

　　七、線、輔料以及包裝物料由甲方提供，但如超過雙方確認之用量損耗，乙方須自行補訂或由甲方代訂，代訂費用由乙方負責。

　　八、乙方送出的成品必須在進倉前全檢，進倉后甲方將按照樣板、確認樣衣及工藝說明書等確定的標準不定期抽查，不合格品將會扣款處理：

　　1、嚴重加工質量問題的產品，甲方將按成本價雙倍扣罰后，并在季末拆除商標返還給乙方處理。嚴重質量問題主要包括以下幾個方面：

　　（1）羽絨制品嚴重鉆絨、漏絨、受潮絨非甲方指定含量（或非甲方提供）的絨，少絨產品；

　　（2）尺寸嚴重偏差，上下1.5公分及以上的；

　　（3）產品嚴重掉扣的；

　　（4）產品嚴重色差的；

　　（5）縫制工藝嚴重質量問題的；

　　（6）產品嚴重油污，臟跡的；

　　（7）有其他嚴重質量問題甲方不能接受的。

　　九、加工費根據(jù)實際交貨數(shù)量支付，次品須全部退回甲方。甲方不能走貨的次品，甲方有權要求乙方按按每件的成本價賠償，如按FOB價計，甲方會退回次品乙方。如乙方私自將甲方成品在市場銷售，甲方會向工商局報案侵權之處，并追究一切損失賠償。

　　十、合同簽訂前，甲乙雙方需議定加工價格。簽訂本合同后，不允許再次議價。因價格

　　事項爭議而影響交貨期造成甲方的損失，乙方須雙倍賠償給甲方(特別聲明)，并且在必要時，甲方有權將裁片、輔料等收回；而乙方必須無條件將面輔料及裁片等退回給甲方。

　　十一、付款期限：合同期限內全數(shù)交完成品后30天，付款實際金額以結算單為準。十二、甲方逾期供料的，乙方應及時向甲方書面提出順延交貨期限的要求，順延貨期以甲方確認為準。否則乙方領齊料后兩天內不提出異議視同默認，維持原成品交貨期不變。如甲方倉庫備齊紗料、布料、輔料而乙方不依期提貨導致耽誤貨期，損失責任由乙方承擔。

　　十三、如因乙方單方面原因逾期交貨導致甲方客戶取消訂單，甲方有權不收貨，由此引致甲乙雙方的經濟損失均由乙方負責承擔。

　　十四、由于乙方交付的產品質量不合格、數(shù)量短少、逾期交貨、不能交貨等原因造成的甲方全部損失，均由乙方負擔。甲方的全部損失包括但不限于以下情形：

　　1、甲方支出的物料采購費用、運費、人工工資及其他成本；

　　2、甲方的預期利潤；

　　3、甲方客戶的扣款；

　　4、甲方客戶索賠款項（包括但不限于按甲方客戶確定的市場銷售價索賠款項）；

　　5、甲方處理與甲方客戶或乙方之間爭議所支付的交通、人工工資、訴訟費用、律師服務費等支出。

　　6、因乙方交付的產品質量不合格而需要返工的，甲方有權決定由哪方負責返工。其中由甲方負責返工的，乙方應按每小時20元的標準支付返工費用，返工時間由甲方確定。

　　十五、合作過程中如有未盡事宜，可以通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，任一方均可向甲方所在地人民法院起訴。

　　十六、簽訂合同時，敬請一一閱讀詳細本合同條款。本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份，均具法律效力。

　　甲方

　　乙方

　　廠名：

　　電話：

　　傳真：

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　簽字日期：

服裝加工合同2

　　訂做方(甲方)：

　　承攬方(乙方)：

　　秉著長期合作和互惠互利的出發(fā)點，經雙方協(xié)商，同意按照以下條款進行交易，雙方照本合同及合同附件的條款進行交易，并嚴格遵守各項條約。

　　經甲乙雙方充分協(xié)商，由甲方委托乙方加工一批品牌牛仔褲。根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定雙方簽訂以下合同內容：

　　一、委托生產的產品要求：

　　(一)品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、單價和金額詳見附表;

　　(二)本合同采用乙方包工包料(FOB )，甲方提供商標、吊牌、主嘜、尺碼嘜、洗水嘜。

　　二、產品的前期打版和驗收：

　　(一)產品前期檢驗標準;必須達到國家(FZ/T73005-20__)標準。

　　(二)乙方在合同簽訂后必須以每款不超過10日的期限把合同貨品的“產前樣”(單款單色各兩件)以最快方式寄給甲方確認;甲方在收到“產前樣”批版后將其中一件產前樣衣寄給乙方。

　　三、大貨生產要求：

　　(一)乙方必須嚴格按“產前樣”的工藝標準和輔料要求生產且所生產的產品工藝應符合國家一等品標準，否則由此造成的經濟損失由乙方承擔。

　　(二)乙方嚴格按照甲方產前版和甲方制單標準進行加工，貨品如達不到甲方質量要求(產前樣、確認顏色及工藝要求)甲方有權將該產品作為不合格品種處理，拒收產品，并要求乙方賠償甲方的經濟損失。

　　(三)乙方未經甲方同意不得將甲方所委托生產的貨品以任何形式轉包給其他加工單位生產，如乙方違約，甲方有權拒收貨品并要求賠償甲方的經濟損失。

　　四、成品的驗收標準：

　　(一)產品驗收標準：輔料、工藝、外觀、款式在符合甲方質量要求的前下按產前樣標準驗收。

　　(二)甲方按國家紡織品一等品標準進行成品驗收，如不能達到此項標準，甲方有權拒收并要求乙方返回定金。

　　(三)規(guī)格、數(shù)量根據(jù)生產單及附表的要求驗收超出甲方規(guī)定范圍的有權拒收貨品，收回商標。乙方兩年內不得將貨品私自流入市場或其它交易等行為，否則將視為違約及侵權行為。

　　(四)大貨依據(jù)甲方質量要求進行100%驗貨。

　　(五)成品的單款貨品次品率不能超過訂單數(shù)量的'20%，以此影響甲方的正常銷售則甲方有權拒收此款全部貨品，乙方并賠償甲方的經濟損失并須在3天內返還此款貨品定金。

　　(六)質保期限：自甲方確認收貨之日起，在當季銷售過程中出現(xiàn)因乙方生產問題產生的質量殘次問題，乙方應無條件接受返修，并在收到貨后返修好寄出，郵寄費用由乙方承擔。

　　五、交貨：

　　(一)發(fā)貨清單：乙方在交貨前3天內必須提供詳細的出貨裝箱清單(應按甲方的裝箱要求填寫)。

　　(二)發(fā)貨通知：甲方在收到乙方的裝箱清單后，根據(jù)乙方裝箱情況和甲方品管員的檢驗情況確認可以發(fā)貨的品種數(shù)量，并傳真“發(fā)貨通知單”通知乙方發(fā)貨。

　　(三)運輸：乙方發(fā)貨時應認真、清晰、準確的填好甲方指定的收貨地址，然后把此次發(fā)貨單據(jù)立即傳真給甲方。乙方承擔生產廠到物流倉庫的短途費用，其他則由甲方承擔。因物流發(fā)生的貨品遺失或損壞，甲乙雙方有責任應互相協(xié)助查找原因。

　　六、交貨日期與付款

　　(一)本次訂貨(不含稅)總金額為人民幣__￥

　　(二)交貨日期：見合同附件。

　　(三)付款方式：自合同簽訂之日起5個工作日內，甲方向乙方支付%的合同定金，在甲方收到并確認物流“發(fā)貨通知單后”付此發(fā)貨數(shù)量的%貨款。余款%在本合同貨品全部到達甲方倉庫且經驗收合格之后三個月內付清。

　　(四)結算方式：甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。

　　銀行賬號：

　　七、違約責任：

　　(一)如乙方所出貨品達到合同要求的收貨條件(包括質量、規(guī)格數(shù)量等)，甲方應根據(jù)“合同付款方式”按時付款，如因甲方原因延期付款(以甲方匯款時間為準)，則乙方可按甲方延誤時間順延交貨期。

　　(二)乙方必須保質保量按時交貨，除以上提到的甲方原因外，如乙方延誤貨期或因乙方所出貨品達不到合同要求的收貨條件等其他原因而無法交貨的，則乙方構成違約，甲方有權根據(jù)情況作以下處理：

　　1、如果乙方延誤超過5天，甲方有權取消該品種訂單，乙方須按所取消品種定金的雙倍賠償甲方損失。

　　2、解除合同，乙方必須在3天內返還全部定金，并按總金額的50%賠償甲方損失。

　　八、解決合同糾紛的方式：

　　出現(xiàn)爭議雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不能解決的，當事人雙方同意由雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　本合同一式兩份(含產品附表)，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　電話：電話：

服裝加工合同3

　　定作方：

　　簽訂地點：

　　合同編號：

　　承攬方：有限公司

　　簽訂時間：

　　一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：

　　二、定作物的質量標準：

　　承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據(jù)。

　　三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

　　承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后,于______年____月____日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點(地點)，所需費用由承攬方承擔。

　　四、驗收標準，方法及提出異議期限：

　　按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。

　　五、結算方式與期限：

　　簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的`50%___________元。結算均采用轉賬方式.

　　六、包裝標準、隨貨備品、配件：

　　內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。

　　七、違約責任：

　　如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。

　　八、其他約定事項：

　　九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

　　十、本合同有效期限：______年____月____日至______年____月____日止。

　　定作方：

　　承攬方：

　　(蓋章)

　　代表人：

　　電話：

服裝加工合同4

　　雙方為開展來料服裝加工業(yè)務，本著平等合作、互惠互利的原則，特簽訂本合同，以資雙方共同遵守。

　　定作方（乙方）：______________

　　承攬方（甲方）：______________

　　一、委托加工項目

　　、委托加工產品：____________

　　2、數(shù)量：以乙方下單為準、_________款號，______件，單價 ________

　　_________款號，______件，單價：_______________

　　3、交貨期限：按甲方接單日起_____天內交貨。具體時間以訂單為準。

　　二、委托加工方式

　　、乙方提供面料，輔料，樣衣，圖紙，外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

　　三、質量要求及技術標準

　　甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經乙方確認后封樣，該樣品由______保存。

　　四、甲方對質量負責的范圍及期限

　　、面料、輔料質量的確認；

　　2、顏色、尺碼規(guī)格的`確認；

　　3、乙方允許甲方制作誤差率為_____ %

　　五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　、乙方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料；

　　2、甲方必須對乙方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售；

　　3、未經乙方許可，甲方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　六、驗收標準、方法和期限

　　乙方以合同約定的交貨日期（按合同約定之質量標準），并派技術員跟單（檢查質量），其食宿由甲方負責。

　　七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

　　、甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝；

　　2、于乙方指定的地點_________交貨。

　　3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。

　　八、交付金額及銷售期限

　　、經跟單員驗收確認后，當天交付貨款

　　九、結算方式 :

　　、在甲方交貨后，由甲方開具增值稅專用發(fā)票交給乙方。

　　2、乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶為：

　　十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協(xié)商一致。

　　甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

　　授權代表（簽字）：______授權代表（簽字）：________

　　________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

服裝加工合同5

　　委托方：（以下簡稱甲方）

　　通訊地址：

　　受托方：（以下簡稱乙方）

　　通訊地址：

　　風險提示：

　　在委托合同中，應對委托事務的基本信息進行準確、詳細約定，尤其是委托事務的具體要求，以確保受托人能夠很好地完成委托事務，同時受托人必須在委托人授權范圍內進行活動，如果受托人超越權限給委托人造成損失的，應當賠償損失或委托人減少其相應的報酬。秉著長期合作和互惠互利的出發(fā)點，經雙方協(xié)商，同意按照以下條款進行交易，雙方照本合同的條款進行交易，并嚴格遵守各項條約。經甲乙雙方充分協(xié)商，由甲方委托乙方加工一批__________。根據(jù)《民法典》的有關規(guī)定雙方簽訂以下合同內容：風險提示：

　　委托合同中要明確約定委托事務，應對期限進行明確約定。委托合同可以是有償?shù)模部梢允菬o償?shù)模粑泻贤怯袃數(shù)模蚴芡腥私o委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。但是，因委托人自己指示不當或其他過錯致使受托人遭受不應有損失的，該損失由委托人自行承擔；若委托合同是無償?shù)模蚴芡腥说墓室饣蛘咧卮筮^失給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。

　　一、委托加工產品

　　1、產品：__________。

　　2、數(shù)量：__________。

　　3、單價：__________。

　　4、交貨期限：__________。風險提示：

　　合同中應明確雙方當事人的權利、義務，以利于受委托人在權利范圍內完全履行義務，順利完成委托事項，如果在合同履行期間內發(fā)生爭議，雙方當事人也有清楚的尺度衡量自己行為得失，便于爭議的解決。

　　二、委托加工方式

　　1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應在____________________年__________月__________日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為__________。

　　2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

　　三、質量要求及技術標準

　　1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于____________________年__________月__________日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

　　2、技術標準雙方另行協(xié)商并遵循國家標準（如雙方協(xié)商的質量標準中有低于國家標準或與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行）。

　　四、乙方對質量負責的范圍及期限

　　1、面料、輔料質量的確認。

　　2、顏色、尺碼規(guī)格的確認。

　　3、徽標工藝的確認。

　　4、縫紉手工藝的確認。

　　5、其他質量問題的確認。

　　6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題。

　　7、乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。

　　8、甲方允許乙方制作誤差率為__________。

　　五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料。

　　2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄露任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　六、驗收標準、方法和期限甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收，并派業(yè)務員跟單，其食宿由乙方負責。

　　七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

　　1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝。

　　2、于甲方指定的地點__________交貨。

　　3、運輸方式為__________；運費由__________負擔。

　　八、交付金額及銷售期限

　　1、第一次交貨根據(jù)質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總款的__________%。

　　2、在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的__________%。

　　3、銷售期限：__________。

　　九、結算方式

　　1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。

　　2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。

　　（1）乙方銀行賬戶為：__________。

　　（2）銀行戶名：__________。

　　（3）開戶銀行：__________。

　　（4）銀行賬號：__________。風險提示：

　　委托人須按委托合同的約定預付費用，如果受托人為處理委托事務墊付了必要的`費用，委托人應當償還該費用及其利息。如委托人違反上述義務而給受托人造成損失,應承擔相應的違約責任。受托人不履行委托合同義務或者履行合同義務不符合約定的也應承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或賠償損失等違約責任。對于受托人在處理委托事務時是否按約定履行了義務，應根據(jù)具體的情形做出判斷。

　　十、違約責任

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值__________%的違約金。

　　2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重做、減少價款或賠償損失等違約責任。

　　3、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣__________萬元，甲方有權通知相關監(jiān)督檢查部門對其進行處罰。

　　4、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失。

　　5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任。

　　6、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的__________%作為違約金。

　　7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的__________%支付違約金。

　　8、每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件乙方要賠償甲方人民幣__________元。

　　9、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權終止合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約責任。

　　十一、爭議的解決本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當事人雙方均可向__________地法院提起訴訟。

　　十二、其它本合同一式__________份，雙方各持__________份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　簽訂時間：____________________年__________月__________日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　簽訂時間：____________________年__________月__________日

服裝加工合同6

　　甲方（需方）：

　　乙方（供方）：

　　為提高經濟效益，確保雙方實現(xiàn)各自的經濟目的，依照《中華人民共和國合同法》和有關實施條例辦

　　法，在平等自愿、等價有償、誠實信用原則的基礎上，經雙方友好協(xié)商一致簽訂本合同。具體條款如下：

　　第一條產品名稱、規(guī)格、含稅單價、包裝要求、交期、技術標準

　　第二條材料提供

　　1。乙方提供的羅紋，松緊帶，腰繩，甲方提供除羅紋，松緊帶，腰繩外所有面料和輔料。

　　2。乙方在加工過程中必須使用甲方提供的材料加工，未經甲方書面許可，乙方不得擅自更換，不得使用任何第三方提供的材料。

　　3。乙方自行提供的輔料需保證質量

　　4。加工所需主、輔料由甲方送到乙方加工廠，雙方對數(shù)量、外觀進行查驗，由乙方簽收。

　　第三條加工

　　1。乙方按甲方提供的樣品及相關工藝技術資料進行加工生產，并對甲方的設計保密。

　　2。乙方在對甲方提供的材料裁剪前，必須核實單件服裝所需原材料的用量是否與甲方要求相符合，確定無誤后方可裁剪。未經核實或核實有誤未向甲方說明并經甲方書面答復，致使原材料浪費或其他一切后果均由乙方承擔。

　　3。為保證乙方加工生產的產品品質，在對原材料大量裁剪、縫制前，乙方應制作十套首批樣，經甲方確認，大貨正常進行。

　　4。加工過程中如發(fā)現(xiàn)材料有問題，應及時與甲方聯(lián)系，不能私自使用，如未通知甲方，乙方承擔全部責任。

　　第四條驗收方法及質量異議：

　　1。完成后，乙方須按甲方要求完成檢驗、裝箱后，于大貨交貨期截止兩日前通知甲方抽查檢驗，裝箱費用均由乙方承擔。乙方交付貨物時，甲方或甲方委托人根據(jù)上述合同約定的質量、工藝標準和確認的樣品進行驗收。

　　2。如果發(fā)現(xiàn)制做不合格品，乙方需按甲方要求無條件返修。但由于乙方加工原因造成無法修復且不能按正品入庫的，此部分產品甲方有權拒絕支付加工費用，造成原材料損失的乙方應當賠償損失。

　　3．乙方在接到甲方來函或來人提出的產品質量異議時，應在三日內給予甲方回復，并提出處理方案，否則甲方即視為乙方同意甲方提出的異議和處理意見。（公休日順延）。

　　4。產品出貨后，甲方的原版樣衣、相關技術資料以及剩余的主、輔料經甲方清點后與該批成品貨物一起退還甲方。

　　第五條貨款結算方式：

　　合同簽定后甲方預付30%（12525元整），余款（29225元整）提貨付清，乙方開具17%增值稅發(fā)票寄給甲方。

　　第六條違約責任

　　1。未經甲方同意，乙方逾期交貨的，每逾期一天，應按逾期未交貨物加工費的2％向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的全部經濟上的損失費用。

　　2。未經乙方同意，甲方逾期付款的`，每逾期一天，應按延期付款部分的2％向乙方償付逾期付款的違約金。

　　第七條其他

　　嚴禁乙方將甲方所屬商標或帶有甲方所屬商標的產品外流出工廠，也不可將相關合作信息透露給他人，聯(lián)系時只可跟甲方指定聯(lián)系人聯(lián)系，否則因此造成的經濟損失由違約方承擔。

　　第八條本合同依法簽訂，具有法律效力，自雙方簽字蓋章起生效，生產單是本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。合同生效后，甲乙雙方必須全面履行合同中規(guī)定的義務，任何一方均不得隨意變更或解除合同，如確須變更或解除時，應按《合同法》關于變更和解除的條款辦理，協(xié)商解決，協(xié)商不成，守約方可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。

　　合同如有未盡事宜，須經雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。傳真件與原版具有同等法律效力。如因本合同引起糾紛，經雙

　　方協(xié)商未妥，可以交由甲方當?shù)貒抑俨脵C構仲裁。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人（或授權代表人）：法定代表人（或授權代表人）：經手人：經手人：

　　日期：年月日日期：年月日

服裝加工合同7

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲方承攬______的服裝定做合同，現(xiàn)委托乙方進行加工，雙方就有關權利義務規(guī)定如下，并予以恪守。

　　一、加工服裝款式號或品名：

　　______。

　　二、加工件數(shù)：

　　______，交貨日期______。

　　三、加工費單價(含稅)：

　　______元/件，合計金額______元。

　　四、加工標準及質量

　　1、根據(jù)委托方或甲方提供的樣衣、技術要求進行加工制作。

　　2、乙方加工過程中，甲方或委托方有權對加工質量進行監(jiān)督，對甲方或委托方派出跟單員提出的質量要求必須服從，并按跟單員的'技術要求進行更改或返修。

　　3、經過甲方或委托方驗收后交付，但最終的質量應符合甲方或委托方的質量標準。

　　五、付款方式

　　1、按交期經甲方或委托方全部檢驗合格后第20天經行結算。

　　2、如有特殊原因須甲、乙雙方協(xié)商解決。

　　六、合同終止及變更

　　1、乙方加工過程中質量經整改仍不符合要求，甲方有權終止本合同。

　　2、甲方可以根據(jù)乙方加工生產進度速度結合訂單要求，可以對乙方委托加工合同進行變更。

　　七、違約責任與賠償

　　1、違反第五款第1條之規(guī)定，乙方在得到甲方的合同終止通知后，應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。并賠償甲方帶來的損失費用(包括返工修理和運費)。

　　2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行，乙方應賠償甲方因此產生的一切損失(包括但不限于甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等)。

　　3、乙方故意延期或變更結算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨，甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的內容。甲方有權對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。

　　4、乙方同意以下賠償標準：因乙方延期交付，造成甲方訂單合同不能正常履行而產生的損失，以甲方與外方或定作方協(xié)議約定價格確定，違約損失依甲方與外方或定作方協(xié)議中的約定確定，其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數(shù)額確定，訴訟費、律師費依票據(jù)確定。

　　八、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決，產生爭議由______法院解決。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。簽字后立即生效。

　　甲方(公章)：_______________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

服裝加工合同8

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律和行政法規(guī)，為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，保障雙方的利益，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，甲乙雙方通過友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　第一條加工項目

　　1.名稱：_______型號：______數(shù)量：_______單價：______規(guī)格：______顏色：______材質：________

　　2.名稱：_______型號：______數(shù)量：________單價：______規(guī)格：_______顏色：_______材質：___________

　　3.名稱：_______型號：_______數(shù)量：_______單價：_______規(guī)格：_______顏色：_______材質：___________

　　加工費(含運費、針線費)：_______元，大寫：________元合計人民幣：______元，大寫：________元。

　　第二條物料驗收

　　乙方對甲方發(fā)出的物料應進行驗收，驗收核對后需在甲方《發(fā)貨單》上簽字認可，若因乙方浪費造成物料損耗，乙方必須賠償一切損失。

　　第三條加工要求

　　乙方必須嚴格按照甲方的生產工藝要求，參照甲方簽名確認的正確樣衣進行生產。

　　第四條樣品

　　在生產大貨前，乙方必須制作______件產前樣，送甲方生產管理或業(yè)務跟單員確認后方可生產大貨。

　　第五條甲方權利

　　乙方在生產大貨時甲方有權不定時安排生產管理人員進行品質檢查，并寫出有效書面檢查報告告知乙方糾正，如不糾正一切后果由乙方負責;該人員只負責質量檢查和生產進度匯報，不代表甲方與乙方達成的其它協(xié)議。

　　第六條合同終止

　　乙方未經甲方同意不得將產品轉發(fā)其他加工廠生產加工，若出現(xiàn)類似情況甲方有權終止合同，乙方要賠償甲方因此造成的經濟損失。

　　第七條產品檢驗

　　甲方收到乙方加工的`產品后，要安排檢驗人員進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)質量不符合甲方要求，甲方有權通知乙方在規(guī)定時間內進行重查和返工。如乙方沒按時按要求進行返工，甲方將有權自行安排人員進行重查和返工，一切費用由乙方承擔，然后在加工費中扣除。

　　第八條違約責任

　　乙方必須按照甲方要求的交貨日期保質保量準時交貨，如有延誤貨期，造成產品滯留或空運，一切損失和費用由乙方負責;乙方必須按照甲方發(fā)給的數(shù)量交出成品，若有少數(shù)以______倍的成本價賠償給甲方，若因甲方原材料延誤，甲乙雙方應協(xié)商延遲交貨期，并簽訂補充協(xié)議書。

　　第九條合同期限

　　本合同有效期為____年，自______年______月______日至______年______月______日止。

　　第十條合同解除

　　有下列情形之一的，當事人可以解除合同：

　　1.合同期限屆滿，甲乙雙方不再續(xù)簽本合同;

　　2.甲乙雙方通過書面協(xié)議解除本合同;

　　3.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;

　　4.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;

　　5.當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行;

　　6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;

　　第十一條付款方式

　　1.在無其它特殊情況下，甲方在乙方交貨后______天內付清相應的加工費。

　　2.支付方式為下列第_______種形式

　　(1)現(xiàn)金支付

　　(2)以銀行轉賬方式支付費用

　　開戶行：__________________________________

　　戶名：__________

服裝加工合同9

　　定做方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經甲乙雙方友好協(xié)商，就20xx年春夏季服裝加工生產事宜，達成如下協(xié)議：

　　一、概況

　　貨品名稱

　　單號

　　款號

　　數(shù)量

　　金額

　　交貨期

　　二、雙方責任范圍

　　甲方提供面料、商標、拉鏈、及有甲方LOGO的輔料，乙方提供粘樸，袋布、縫紉線、紙箱等。乙方加工范圍從剪裁到包裝，甲方負責運輸。

　　三、付款方式

　　乙方完成大貨包裝，甲方驗貨合格后支付全部加工費用，安排出貨。加工費以實際出貨數(shù)量為準進行計算。

　　四、質量與數(shù)量要求

　　1、乙方需按甲方的要求提前制作產前樣板給甲方批核封存，作為加工生產的標準進行操作并以此為驗貨收貨的標準。

　　2、甲方提供的面料，乙方必須在面料到廠三日內驗布，并提供《驗布報告》（包括數(shù)量確認），如面料有問題需及時向甲方反映，以便第一時間處理解決。

　　3、生產之前，乙方要向甲方提供生產計劃，以便監(jiān)控實施過程。

　　4、甲方提供的'面料和輔料之剩余料，乙方需在出貨的同時如數(shù)退還甲方。

　　五、知識產權保護責任

　　乙方不得使用甲方的商標和產品的款式設計，或外流給別人使用。否則，將承擔賠償責任。

　　六，違約責任

　　1、正常情況下，乙方不得延誤甲方的貨期，生產中如有意想不到的難題則雙方協(xié)商解決。如果延誤貨期，影響了甲方銷售，乙方將承擔加工費%的違約金。

　　2、甲方依據(jù)產前封存的樣板驗貨，如果發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象有權責令乙方返修后才能出貨。而甲方必須及時支付加工費用，否則，由此產生的后果則由甲方承當。

　　以上條款，雙方遵守執(zhí)行，未盡事宜雙方隨時協(xié)商處理。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，同樣具有法律效力。

　　甲方（供應方）：_____________乙方（加工方）：_____________

　　地址：_____________________地址：______________________

　　授權代表：__________________授權代表：__________________

　　公司蓋章：___________________公司蓋章：___________________

　　日期：______________________日期：_____________________

服裝加工合同10

　　甲方：___________________________ 合同編號：___________________

　　法定代表人：_____________________ 簽訂地址：___________________

　　乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日

　　身份證號碼：_____________________

　　甲乙雙方本著互惠互利、共同受益的原則,經過友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，就服裝委托加工事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。

　　第一條委托加工項目

　　1．委托加工產品：____________。

　　2．規(guī)格：____________________。

　　3．數(shù)量：以甲方下單為準。

　　4．單價：____________________。

　　5．交貨期限：按乙方接單日起____天至____天內交貨。具體時間以訂單為準。

　　第二條委托加工方式

　　1．乙方包工包料。

　　乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應在____年____月____日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為____________。

　　2．甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

　　第三條質量要求及技術標準

　　1．乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于____年____月____日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

　　2．技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》（略）及國家標準。《如企業(yè)質量細則》標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行。

　　第四條乙方對質量負責的范圍及期限

　　1．面料、輔料質量的確認。

　　2．顏色、尺碼規(guī)格的確認。

　　3．繡制杉杉標徽工藝的確認。

　　4．縫紉手工藝的確認。

　　5．其他質量問題的確認。

　　6．乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題。

　　7．乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。

　　8．甲方允許乙方制作誤差率為千分之____。

　　第五條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1．甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料。

　　2．乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　第六條驗收標準、方法和期限

　　甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收（按合同約定之質量標準），并派業(yè)務員跟單，其食宿由乙方負責

　　第七條包裝要求及交貨地點、運輸方式

　　1．乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝。

　　2．于甲方指定的地點____交貨。

　　3．運輸方式為____；運費由____負擔。

　　第八條交付金額及銷售期限

　　1．第一次交貨根據(jù)質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的____％。

　　2．在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的____％。

　　3．銷售期限：____。

　　第九條結算方式

　　1．在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。

　　2．甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：

　　銀行戶名：____________________；

　　開戶銀行：____________________；

　　銀行賬號：____________________。

　　第十條違約責任

　　1．乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值____％的違約金。

　　2．乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

　　3．乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣____萬元，甲方有權通知相關監(jiān)督檢查部門對其進行處罰。

　　4．乙方由于保管不善，致使甲方提供的包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失。

　　5．乙方若違反甲方的`保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任。

　　6．乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_____％違約金。

　　7．乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_____％支付違約金。

　　8．每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方____元。

　　9．乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

　　10．甲方未按照合同約定按時足額支付貨款的，應當向乙方支付逾期貨款總值____％的違約金。

　　第十一條補充與變更

　　本合同可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。

　　第十二條爭議的解決

　　本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經協(xié)商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十三條生效條件

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。

　　本合同—式____份，各方當事人各執(zhí)____份，具有相同法律效力。

　　甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________

　　授權代理人：（簽字）______________ 授權代理人：（簽字）______________

　　住址：____________________________ 住址：____________________________

　　郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________

　　聯(lián)系電話：________________________ 聯(lián)系電話：________________________

　　傳真：____________________________ 傳真：____________________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________________

　　電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________

　　開戶銀行：________________________ 開戶銀行：________________________

　　賬號：____________________________ 賬號：____________________________

服裝加工合同11

　　甲方：______

　　乙方：______

　　甲乙雙方根據(jù)互利、共同發(fā)展的原則，友好協(xié)商，達成以下合作條款

　　一、合作方式。

　　甲方提供服裝加工所需場所、設備、加工人員和管理人員乙方提供訂單和相關原輔料和制圖工具，進行技術指導和訂單質量跟蹤，乙方以最低保證加工費和產品加工費相結合的形式支付甲方加工費。

　　二、合作期限。

　　有效期一年。合同期限自____年____月____日至____年____月____日為止。合同到期后，如果雙方愿意繼續(xù)合作，雙方必須提前三個月協(xié)商合作條款。

　　三、合作條件。

　　（1）設備：甲方確保現(xiàn)有設備正常運行，維護費用由甲方承擔。今后是否增加生產設備完全由甲方自愿，乙方不得以缺少某種設備為由扣除加工費（附設備申請書）。

　　（2）乙方用甲方服裝加工生產線工人。

　　（3）合同簽訂當日付清第一月份的加工費，共計人民幣______元整（小寫______元）。

　　四、生產安排。

　　乙方技術人員與甲方管理人員共同進行生產和質量管理，各負責。雙方根據(jù)訂單充分溝通、協(xié)商，合理安排生產計劃，甲方不違反河南省天霖地工貿有限公司管理規(guī)定保證正常生產時間，每天8小時，每月26個工作日（國家法定節(jié)日正常休息）。

　　五、加工費用和結算方式。

　　（一）加工費用：每批產品按雙方協(xié)商的價格計算當月的加工費用。最低保證加工費每月人均元。當月加工費低于保底加工費時，按保底加工費結算。

　　當月水電費由乙方承擔。

　　（二）結算方式：先付款后加工。乙方應在每月日前支付上半月的保證加工費。前幾天支付下半個月的保加工費。月底統(tǒng)計后支付當月實際加工費。

　　六、質量要求。

　　（1）乙方負責生產工藝的編制、人員分工、前后道人員配比等，甲方應按乙方要求配合生產過程中各環(huán)節(jié)的質量管理和生產管理，確保成品質量和乙方材料的合理利用。物料的合理損耗由雙方共同確定，超過損耗部分，分析原因，明確責任，雙方協(xié)商解決。

　　（二）乙派2—4名男技術人員指導生產，在甲場檢查產品質量，甲提供必要的倉庫場所。甲方按標準檢測包裝，發(fā)貨前乙方發(fā)現(xiàn)產品不合格，甲方無條件修理直到合格。經乙方檢驗合格的成品，出甲方加工現(xiàn)場后出現(xiàn)質量問題甲方不承擔責任。

　　七、違約責任。

　　乙方超出雙方約定的.結算日期未及時結算（法定節(jié)日順延），滿七個工作日甲方有權終止合同，乙方承擔當月加工費等額的違約金，甲方有權保留乙方的材料或成品。雙方合同期內任何一方違約，違約方支付當月加工費等額的違約金（不可抗力除外）。

　　八、其他。

　　甲方為乙方人員辦理相關出入手續(xù)，乙方人員應服從甲方管理，自覺遵守甲方各項規(guī)章制度。

　　九、所加工的產品不得用于出口。

　　十、協(xié)議到期后，甲方應保證乙方在同等條件下優(yōu)先繼續(xù)簽字。

　　十一、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。

　　十二、事情沒有結束，合同雙方另行協(xié)商解決。

　　十三、本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：______乙方：______

　　負責人（簽名）：______負責人（簽名）：______

　　經營者：______經營者：______

　　____年____月____日____年____月____日

服裝加工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約代表：

　　地址：

　　電話：

　　雙方根據(jù)平等互利的原則，甲方長期向乙方定制團體（后勤管理人員、安保人員、收銀員、營業(yè)員、設備維護人員）職業(yè)服裝，為保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經雙方友好協(xié)商，共同達成以下條款，以茲雙方共同遵守履行：

　　一、銷售商品

　　甲方定制服裝的名稱、款式說明、數(shù)量、單價、金額詳見下表：（或在同樣格式的附件中詳細列明，該附件經雙方蓋章確認后作為本合同完整組成部分。）

　　二、款式和面料說明：

　　以雙方簽字確認的樣衣款式和面料為準。

　　三、供貨說明：

　　鑒于甲方是商場，員工具有一定的流動性，會有不定期的訂貨需求，乙方必須保證隨時供貨。甲方有訂貨需求需提前7天告知乙方，以利乙方準備面料等。乙方應在接到甲方通知20日內向甲方提供訂貨。

　　四、質量標準：

　　乙方提供的商品必須符合甲方的設計要求，按國家一等品標準（不起球、不裂縫、不褪色、不變形），具體款式工藝要求以雙方確認的樣衣（供貨前由乙方簽字交甲方保存或雙方封存?zhèn)潋炟洠┖凸に噯螢闇省＜追绞盏疆a品后如有不合適，乙方負責無償修改或調換，保證每套衣服都合適，中間如若產生物流費用，全部由乙方承擔。產品在一年內如出現(xiàn)非人為質量問題的，乙方負責無償返修或者重做；若因甲方日常使用維護不當，如沒有正常洗滌或人員流動等而造成使用功能的殘損，乙方應積極協(xié)助修改解決。

　　五、乙方對質量負責的范圍及期限

　　1、面料、輔料質量的確認；

　　2、顏色、尺碼規(guī)格的確認；

　　3、繡制標徽工藝的確認；

　　4、縫紉手工藝的確認；

　　5、其他質量問題的確認；

　　六、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料；

　　2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料以及產品價格進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料及產品價格，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　七、交貨方式和付款條件：

　　1、交貨方式：乙方負責無償送貨上門，將制作完畢的工裝送到甲方指定地點。

　　2、交貨地點：甲方所在地辦公區(qū)。

　　3、交貨時間：_____年_____月_____日之前交貨。

　　4、付款條件：合同簽訂同時，甲方預付工裝貨款合同金的30%，作為預付款，共計：3420元，大寫（人民幣）：叁仟肆佰貳拾元整；貨到驗收合格后于7日內付60%，計：6840元，大寫（人民幣）：陸仟捌佰肆拾元整；剩余10%，計：1140元，大寫（人民幣）：壹仟壹佰肆拾元整，作為質量保證金，若無明顯質量問題，在1個月內付清。

　　八、付款方式：

　　1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。

　　2、甲方收到發(fā)票后以現(xiàn)金方式與乙方結算。

　　九、違約責任：

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20％的違約金；乙方超過約定繳貨期限10天沒有向甲方交貨，甲方視為乙方單方終止合同，乙

　　方除承擔違約責任返還已收款項外，還應按甲方已付款額的20%向甲方賠償損失。

　　2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產品質量時，甲方有有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

　　3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的.損失；

　　4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔該批產品總金額的20％-50％作為賠償；

　　5、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的20％支付違約金；

　　6、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的20％違約金；

　　7、產品交付提出異議的期限：收到產品后，甲方在一年內可以向乙方提出異議，具體按本合同第三條執(zhí)行。

　　十、其他：

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　2、爭議解決：合同執(zhí)行期間不得隨意變更或解除。當雙方就本同相關事項產生爭議時，應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應向原告方所在地的人民法院提起訴訟。

　　甲方（蓋章）

　　乙方（蓋章）

　　簽約代表：

　　日期：_____年_____月_____日

服裝加工合同13

　　甲方（供應方）：_____________ 合同編號：_____________

　　乙方（加工方）：_____________ 簽定地點：_____________

　　現(xiàn)經雙方友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：

　　一、簽定時間：

　　_____ 年__ 月__ 日交貨地點：_____________

　　制單

　　款號

　　貨品

　　名稱

　　數(shù)量

　　貨期

　　單價每件

　　成本價

　　備注

　　二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。

　　三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的供應商：______線價：_______________

　　四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的`問題及經濟損失，由加工方承擔。

　　五、乙方需根據(jù)合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數(shù)量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。

　　六、乙方交貨成品數(shù)量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。

　　七、大貨送甲方做尾部工序的，發(fā)現(xiàn)成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執(zhí)或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執(zhí)，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。

　　八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。

　　九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發(fā)現(xiàn)布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。

　　十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼0.1元/粒，鈕門0.025元/粒，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件。

　　十一、結算方式：按甲方實際出貨數(shù)量結算，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。

　　十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態(tài)度，如因合同或其它產生爭議，協(xié)商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。

　　十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。

　　甲方（供應方）：_____________ 乙方（加工方）：_____________

　　地址：_____________________地址：______________________

　　授權代表：__________________ 公司蓋章：___________________

　　日期：______________________ 日期：_____________________

服裝加工合同14

　　服裝加工承攬合同:

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條加工成品質量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量：

　　1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

　　第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3．定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1．按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交（提）貨的時間和地點：

　　1．交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1．根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2．根據(jù)國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的'、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數(shù)量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　帳號：_________ 帳號：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日