- 相關(guān)推薦
簡易鋼結(jié)構(gòu)合同
隨著法律觀念的日漸普及，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編精心整理的簡易鋼結(jié)構(gòu)合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
簡易鋼結(jié)構(gòu)合同1
合同編號(hào)：_____________
甲方：___________________
乙方：___________________
法定代表人：_____________
法定代表人：_____________
聯(lián)系電話：_______________
聯(lián)系電話：_______________
甲方現(xiàn)將自行車棚改造工程委托給乙方施工，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙發(fā)就本工程事項(xiàng)達(dá)成一致，特簽訂此合同，內(nèi)容如下：
第一條工程內(nèi)容和承包范圍
1、工程內(nèi)容：________________________
2、承包范圍：________________________
第二條合同價(jià)款及承包方式
1、合同價(jià)款：以每平方米120元計(jì)算，自行車棚每平方米200元計(jì)算，不開發(fā)票，不計(jì)任何額外費(fèi)用。
2、承包方式：按工程內(nèi)容采取包工包料方式。
第三條工期要求
本合同施工工期為20天，從基礎(chǔ)澆搗完后，開工日期依據(jù)甲方簽證為準(zhǔn)。
第四條工程款支付及結(jié)算
工程造價(jià)_____元；車棚鋼結(jié)構(gòu)_____元；地面含挖土方澆搗光面_____元。工程總造價(jià)_____元，其中鋼結(jié)構(gòu)_____元，泥工_____元。泥工工程完成后付清全款，鋼結(jié)構(gòu)驗(yàn)收合格后付95%，留5%作為保質(zhì)金，一年內(nèi)無質(zhì)量問題付清余款。
第五條工程質(zhì)量
1、本工程質(zhì)量必須符合規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、鋼結(jié)構(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量等級(jí)為合格。
2、質(zhì)量不合格必須按甲方要求進(jìn)行返工，返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，工期不予延長。
3、乙方須建全質(zhì)量檢查制度，做好自檢工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
第六條安全生產(chǎn)、文明施工
乙方必須文明施工采取嚴(yán)格、科學(xué)的安全防護(hù)措施，確保施工安全，接受安全教育，遵守安全生產(chǎn)條例。若乙方未履行上述義務(wù)，造成財(cái)產(chǎn)損失和施工人員或第三者人生傷害，由乙方承擔(dān)責(zé)任及其產(chǎn)生的費(fèi)用。
第七條甲、乙雙方義務(wù)
1、甲方責(zé)任：
（1）負(fù)責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)配合管理，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、安全、文明生產(chǎn)。
（2）按合同規(guī)定，甲方工程審計(jì)及時(shí)支付工程款。
2、乙方責(zé)任：
（1）乙方按合同規(guī)定的承包范圍及合同的`要求保質(zhì)、保量、保工期完成規(guī)定的工程內(nèi)容。
（2）乙方必須服從甲方管理人員的指揮，按安全技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工，并達(dá)到國頒驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，如有違反，工程師有權(quán)提出停工或責(zé)任乙方返工。
工程質(zhì)量、工期發(fā)生嚴(yán)重問題，或多次不執(zhí)行整改、甲方可終止合同另行委托其他人施工，由此造成的損失概由乙方負(fù)責(zé)。
（3）乙方在施工中須及時(shí)將建筑垃圾清理到甲方制定的地點(diǎn)，保持現(xiàn)場文明清潔。工程竣工驗(yàn)收及移交前均應(yīng)認(rèn)真清理現(xiàn)場，做到工完場清。
第八條工程驗(yàn)收
1、乙方認(rèn)為工程具備竣工驗(yàn)收條件，通知甲方驗(yàn)收。
2、甲方在收到通知后在約定的時(shí)間內(nèi)組織工程驗(yàn)收。如沒達(dá)到合格要求或場地未整理清潔，甲方提出整改意見，整改完畢后再組織驗(yàn)收。
第九條保修期和最后結(jié)算
本工程以誠信為本，在保修期內(nèi)（竣工驗(yàn)收之日起計(jì)算）乙方認(rèn)真履行責(zé)任。做到服務(wù)周到，隨叫隨到，保證保修的質(zhì)量，若乙方不予以配合，甲方有權(quán)請他人代為整修，所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
第十條附則
1、合同未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決。如意見嚴(yán)重分歧，雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期終止后自行失效。
甲方（蓋章）：_____________
乙方（蓋章）________________
授權(quán)代理人（簽字）：_______
授權(quán)代理人（簽字）：________
住址：_____________________
住址：______________________
聯(lián)系電話：_________________
聯(lián)系電話：__________________
日期：_____________________
日期：______________________
開戶銀行：_________________
開戶銀行：__________________
賬號(hào)：_____________________
賬號(hào)：______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點(diǎn)：__________________
簽訂地點(diǎn)：_________________
簡易鋼結(jié)構(gòu)合同2
甲方：_________
乙方：_________
甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱：
鋼結(jié)構(gòu)車間
二、加工形式：
包工包料
三、加工范圍：
鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。所有構(gòu)件刷灰防銹漆一遍。（以圖紙為依據(jù)）
四、工程總造價(jià)
____元整（小寫元）開票方式含稅。詳細(xì)數(shù)據(jù)見報(bào)價(jià)單。
五、工程質(zhì)量：
根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設(shè)計(jì)方案，乙方制圖，甲方審定簽字認(rèn)可，本工程按照工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范在乙方廠內(nèi)驗(yàn)收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準(zhǔn)。
六、雙方責(zé)任：
乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產(chǎn)不包括運(yùn)輸及其它有關(guān)事項(xiàng)，如甲方提出特殊要求，乙方按實(shí)際造價(jià)收費(fèi)。
七、結(jié)算方式：
工程預(yù)付款為元整（小寫元），作為定金用于開工費(fèi)用，余款元整（小寫元），由本工程全部完成驗(yàn)收合格提貨時(shí)一次付清。本工程不留質(zhì)量保證金，質(zhì)量以驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
八、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（公章）_________
乙方（公章）_________
日期：_________
簡易鋼結(jié)構(gòu)合同3
承攬方：________________________
代表人：____________職務(wù)：____________電話：____________
定作方：________________________
地址：____________電話：____________
定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條承攬項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱：________________________。
2、項(xiàng)目地點(diǎn)：________________________。
3、項(xiàng)目內(nèi)容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項(xiàng)目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場日期計(jì)算。
7、共計(jì)：____________元。
第二條圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條定作方義務(wù)
（1）負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
（2）參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)嘗竣工驗(yàn)收。
第四條承攬方義務(wù)
（1）按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目；
（2）參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條項(xiàng)目變更
（1）承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作，因按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
（2）承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條確定變更合同價(jià)款及工期
（1）發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。
（2）變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條材料的提供
（1）由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；
（2）由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗(yàn)；
第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
（1）項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的.要求。
（2）所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國家規(guī)范要求
第九條項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
（1）項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過驗(yàn)收。
第十條合同價(jià)款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
（1）未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款；不同意利用的，重新制作。
（2）無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
（1）中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失；
（2）中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款____________‰的違約金；
（3）超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方：____________乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
簡易鋼結(jié)構(gòu)合同4
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）：
承包方（以下簡稱乙方）：
甲、乙雙方為配合完成本鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程，明確各自在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，根據(jù)合同法條例和工程具體情況，本著平等互利的原則，經(jīng)協(xié)商，簽定如下合同條款：
第一條：工程概況
1、工程名稱：_______________________
2、工程地點(diǎn)：_______________________
3、結(jié)構(gòu)層次：_______________________
4、建筑面積：_______________________
5、工程范圍：___________
6、設(shè)計(jì)單位：_______________________
第二條：承建方式________
第三條：工程造價(jià)
本工程承包價(jià)為____萬人民幣，每平方米為____元。施工中發(fā)生的單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更，另行協(xié)商。
第四條：開、竣工日期
本工程根據(jù)甲、乙雙方議定的工期____天。施工中遇有下列情況工期應(yīng)順延：
1、因設(shè)計(jì)變更延誤的時(shí)間以及甲方造成的因素；
2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能連續(xù)施工所耽誤的時(shí)間；
3、非正常停電的時(shí)間；
4、人力不可抗拒自然災(zāi)害，乙方無法施工的時(shí)間。
第五條：雙方職責(zé)
（一）甲方：
1、甲方應(yīng)向乙方出示工程項(xiàng)目批準(zhǔn)及其他批準(zhǔn)手續(xù)。
2、開工前會(huì)同乙方施工圖審核，并協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)。
3、會(huì)同乙方確定建筑物、道路和定位標(biāo)樁水準(zhǔn)點(diǎn)和座標(biāo)控制點(diǎn)、
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程所在地的居民、村組可能發(fā)生的矛盾，以及城建、土管、稅務(wù)部門等相關(guān)的矛盾與費(fèi)用。
5、做好施工現(xiàn)場的“三通一平”（即電通、路通、場地平整）工作。并提供乙方工程施工中的用電。
6、組織有關(guān)單位對設(shè)計(jì)圖紙和有關(guān)的技術(shù)資料進(jìn)行會(huì)審交底。
7、甲方指派____為工地代表，負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)和工程質(zhì)量監(jiān)督等事宜。
8、按合同規(guī)定及時(shí)向乙方支付工程款。
9、凡屬于配套工程，甲方自理土建項(xiàng)目必須服從乙方整體工程計(jì)劃安排、協(xié)調(diào)、施工。
（二）乙方：
1、向甲方提供工程施工圖紙并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)不當(dāng)所引起的后果，負(fù)責(zé)工程開工前的各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作。
2、按時(shí)向甲方提供材料質(zhì)量證明書。
3、做好分部項(xiàng)檢查驗(yàn)收。
4、確保工程質(zhì)量和施工安全、文明，嚴(yán)禁野蠻施工。
5、自覺遵守建筑單位的`規(guī)章制度。
6、負(fù)責(zé)做好工程竣工交付后的回訪保修工作。
7、乙方指派____為工地代表，負(fù)責(zé)工地的全面管理工作。
8、配合甲方協(xié)調(diào)工程實(shí)施中相關(guān)的矛盾。
9、施工期間，發(fā)生的質(zhì)量、安全事故，均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不管。
第六條：付款及結(jié)算方法
按工程進(jìn)度分期支付，其中：
第七條：工程質(zhì)量與驗(yàn)收
1、乙方必須按施工圖紙及國家現(xiàn)行施工規(guī)范進(jìn)行施工，不得擅自變更和改動(dòng)。
2、乙方應(yīng)對全部現(xiàn)場操作、施工方法、技術(shù)措施的可靠性、安全性負(fù)完全責(zé)任。
3、工程所需材料均由乙方自組供應(yīng)，并且要符合國家規(guī)定的國標(biāo)材料。主要材料進(jìn)場時(shí)，經(jīng)甲方確認(rèn)后方可使用。
第八條：竣工驗(yàn)收
1、乙方應(yīng)在單位工程竣工前三日內(nèi)，通知甲方驗(yàn)收，如甲方在一周內(nèi)不能按時(shí)組織驗(yàn)收而又無正當(dāng)?shù)览頃r(shí)，或甲方經(jīng)使用后，視工程驗(yàn)收合格。
2、驗(yàn)收中，發(fā)生不符合質(zhì)量要求需要返工的項(xiàng)目，乙方應(yīng)在雙方商定的期限內(nèi)完成。
3、工程支付后，乙方應(yīng)主動(dòng)回訪，并對工程質(zhì)量終身維護(hù)。在（）年保修期內(nèi)，發(fā)生確因施工責(zé)任質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)修理費(fèi)用，在保修期外收取材料修理費(fèi)用。
4、工程竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在十日內(nèi)給與乙方合同規(guī)定的工程款。
第九條：附則
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
1、因甲方原因而造成乙方誤工，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方的誤工損失費(fèi)。
2、本工程競標(biāo)報(bào)價(jià)一次性包定，如變更增加造價(jià)另行計(jì)算，按乙方報(bào)價(jià)競標(biāo)報(bào)價(jià)同比例上下浮。
3、本合同履行過程中發(fā)生糾紛，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向人民法院訴訟。
4、本合同自甲、乙雙方簽字生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【簡易鋼結(jié)構(gòu)合同】相關(guān)文章：
鋼結(jié)構(gòu)工程合同06-27
鋼結(jié)構(gòu)安裝合同06-27
鋼結(jié)構(gòu)施工合同09-08
鋼結(jié)構(gòu)廠房合同09-29
鋼結(jié)構(gòu)加工合同04-28
鋼結(jié)構(gòu)制作合同01-19
簡易的合同04-10
鋼結(jié)構(gòu)單包工合同06-27
鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同09-08