国产成人一区二区三区小说_嗯啊快cao我cao我啊_人人草人人射_伊人久久精品视频_欧洲成人在线_狠狠干干_黄色性视频_亚洲综合免费观看高清完整版在线_久久激情av_午夜电影福利网_国产女18毛片多18精品_男同志毛片特黄毛片_欧美午夜免费_中文字幕网址_免费做a爰片77777

加工承攬合同

時間:2024-03-06 17:39:49 合同范文 我要投稿

[精品]加工承攬合同

  隨著法律觀念的日漸普及,合同的地位越來越不容忽視,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,以下是小編為大家收集的加工承攬合同,希望對大家有所幫助。

[精品]加工承攬合同

加工承攬合同1

  甲方:________________(委托方)

  乙方:________________(承攬方)

  經甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。

  一、產品名稱及加工數量。

  名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。

  數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。

  以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

  二、相關事宜:

  1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。

  2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的`運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸_____及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

  3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。

  4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

  三、時間要求:

  自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。

  四、加工費用:

  該項目合同總體加工費用________萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。

  五、付款方式:

  乙方交付產品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。

  六、其他事宜:

  本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交_____機構解決。

  在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

  甲方(蓋章):_______________

  乙方(蓋章):___________________

  甲方代表簽名:_______________

  乙方代表簽名:___________________

  地址:_______________________

  地址:___________________________

  電話:_______________________

  電話:___________________________

  傳真:_______________________

  傳真:___________________________

  日期:______年______月_____日

  日期:_______年_______月_______日

加工承攬合同2

  委托方:xx紡織器材廠(甲方)

  承攬方:xxxx電鍍廠(乙方)

  1.加工的項目、產品名稱、規(guī)格、數量、價格、交貨期:

  項目

  產品名稱、規(guī)格單位數量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬xxxx萬xx萬淬火綜條支xx萬萬xx萬合計

  2.質量標準:

  乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的'加工件允許損壞千分之xx,但損壞件必須歸還甲方。

  3.原料供應:

  加工用鋅塊由甲方供應。

  4.交貨方式:

  由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

  5.質量驗收方法:

  完成加工后由甲方按質量標準驗收。

  6.結算方式:

  xxxx。

  7.違約責任:

  甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

  甲方:xx紡織器材廠

  法定代表人:(蓋章)xxxx

  地址:xxxxxx

  銀行帳號:xxxx乙方:xxxx電鍍廠

  法定代表人:(蓋章)xxxx

  地址:xxxxxx

  銀行帳號:xxxxxxxx年xxxx月xx日

加工承攬合同3

  甲方(加工方):

  法定代表人:

  地址:

  聯系方式:

  乙方(承攬方):

  法定代表人:

  地址:

  聯系方式:

  依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,共同遵守。

  第1條 加工地材名稱及單價

  地材名稱單位單價(元/t)備注

  利用路基挖方料自行開采

  砂t

  碎石t

  片石t

  砂石料加工為綜合包干單價,單價內含人工費、材料費、場內裝車費、場內運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。

  第2條 原材料提供方式

  甲方提供原材料開采區(qū)由乙方自行開采加工,或乙方利用路基挖方料進行加工。

  第3條 加工砂石料質量要求

  乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》以及項目辦下發(fā)的其它相關質量標準,相關標準由甲方提供。

  第4條 加工砂石料數量

  本工程預計加工砂石料數量合計為 萬噸,具體數量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產的正常進行。若業(yè)主中途調整生產計劃,乙方需服從甲方整體安排。

  第5條 砂石料數量確認方法及價款支付方式

  5.1 每月 日甲方組織相關部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總,以過磅清單作為計算依據制作計價單,該計價單由甲方合同部、工程部、物設部進行簽認,經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的憑據。

  5.2 甲方根據業(yè)主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留 作為工作安全、質量保證金,保證金待合同履行完畢后或合同終止 個月內不計利息退還。如合同履行期發(fā)生產品質量問題造成的損失,甲方書面通知乙方,乙方在收到后 日內無答復即視為同意扣除。

  第6條 甲方權利義務

  6.1 指派工程技術人員和現場管理人員,實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。

  6.2 若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務,或終止與乙方的合同關系。

  6.3 負責將施工用電引入到乙方加工場地。

  6.4 負責交納資源稅。

  6.5 負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。

  6.6 負責組織車輛運輸并承擔運輸費用,甲方提供地磅進行驗收。

  第7條 乙方權利和義務

  7.1 在滿足合同約定的'前提下,乙方有權對自有人員、設備等進行合理調配,在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的開采、加工等相關事項。

  7.2 提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設備。

  7.3 自行修建砂石料加工場及相關臨時住房,并承擔相應費用。

  7.4 上足本工作的生產工人,保證生產需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。

  7.5 乙方在開采、加工過程中,涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關環(huán)保、水保的相關事項應當按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。

  7.6 在合同期內,乙方應在開采及生產加工區(qū)域內設置安全警示標志,做好砂石開采、生產加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業(yè)主及甲方有關安全生產的各項規(guī)定,確保安全生產,對因實施本合同而發(fā)生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或對外承擔賠償責任,甲方有權向乙方追償。

  第8條 違約責任

  8.1 未按合同規(guī)定的質量交付砂石料,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方承擔。

  8.2 乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量,需去其他料場采購時,價差費用由乙方承擔。除此外,另按未完成生產量總價的 %向甲方支付違約金。

  8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設使用,乙方不得對外銷售;生產線設施、設備,僅用于本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務。否則,乙方承擔 萬元人民幣的違約金,連續(xù)兩次發(fā)生上述行為,甲方有權解除合同。

  8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則,甲方有權終止合同,并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

  8.5 乙方應采取有效安全保衛(wèi)措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關損失由乙方自行承擔。

  第9條 履約保證

  乙方采取方式 提供履約保證。

  方式一:提供履約保證金 萬元;

  方式二:以開采區(qū)機械設備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權根據合同約定,在乙方出現違約情況時,全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個月之內,甲方應將剩余履約保證金不計利息退還乙方。

  第10條 爭議解決方法

  在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權限,則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。

  第11條 協(xié)議的生效

  本合同經雙方簽字蓋章后生效。

  第12條 附則

  本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,雙方另行商定,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)三份;乙方執(zhí)一份。

  簽署時間: 年 月 日

  甲方(蓋章):

  法定代表人或授權代表(簽字):

  乙方(蓋章):

  法定代表人或授權代表(簽字):

加工承攬合同4

  甲方(定作方):______

  乙方(承攬方):______

  根據《_____》規(guī)定,結合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。

  一、加工制作內容

  1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_______。

  2、制作內容

 。1)主鋼構:由定作方提供鋼板材質:_______。系列:_______。噸位:_______。單價約_______元(大寫:_______)。

 。2)次鋼構材質:_______。系列:_______。噸位:_______。單價約_______元(大寫:_______)。

 。3)其他:以上主構件進行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。

  二、合同價款及結算方式

  1、合同總價暫定為______元,(大寫______)(以實際決算為準)。

  2、合同簽訂當日甲方付______元,(大寫______)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。

  3、結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。

  三、質量要求

  1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。

  2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

  3、要求第三方檢測單位為:

 。1)檢測內容:抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

  (2)其他檢測項目:______。

 。3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□

  四、交貨地點和時間

  1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。

  2、交貨時間:_______年_______月_______日開始提貨。

  五、包裝及運輸

  1、乙方負責裝車,裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內。

  2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。

  3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。

  六、雙方權利及義務

  1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙?zhí),并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

  2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的`應當及時通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

  3、甲方如現場發(fā)現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后小時內趕到現場協(xié)助解決。

  4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。

  七、違約責任

  按《_____》相關規(guī)定執(zhí)行。

  八、合同糾紛處理方式

  甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。

  九、附則

  1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。

  2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

  3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補充合同。

  甲方(蓋章):______

  乙方(蓋章):______

  法定代表人:______

  法定代表人:______

  委托代理人:______

  委托代理人:______

  _______年_______月_______日

  _______年_______月_______日

加工承攬合同5

  甲方(委托方):

  乙方(加工方):

  甲、乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則,經友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:

  一、 委托加工產品品名、單價及金額

  二、 委托加工方式

  1、 甲方提供原材料,乙方負責加工產品。

  三、 質量要求及技術標準

  1、 乙方嚴格按照甲方提出質量要求進行加工。

  2、 技術標準參照國家標準執(zhí)行。

  四、 包裝要求及交貨地點,運輸方式

  1、 乙方按甲方要求進行包裝。

  2、 甲方指定地點交貨。

  3、 運輸方式為陸運,運費由甲方負擔。

  五、 結算方式

  1、 乙方全部交貨后,由乙方開具發(fā)票交與甲方。

  2、 甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。

  六、 違約責任

  1、 乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間交貨。

  七、 解決合同糾紛的方式

  1、 本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。

  委托方(甲方):

  加工方(乙方):

  代表人簽字(或印章):

  代表人簽字(或印章):

  年 月 日 年月 日

加工承攬合同6

  承攬方:以下簡稱甲方

  定作方:以下簡稱乙方

  甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質量要求:

  1,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。

  2,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

  3,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

  4,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

  第三條原材料由甲方提供。

  第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

  第五條工程價款:按核定價格單計算款元。

  第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

  第七條交貨的時間和地點:____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。

  第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。

  第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

  第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。

  第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。

  第十二條甲方的違約責任

  1,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  2,甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的'’,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

  3,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

  4,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

  5,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

  6,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。

  第十三條乙方的違約責任

  1,乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

  2,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

  3,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

  4,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

  5,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

  6,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。

  第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同于____年___月___日經公證生效,合同履行完畢即失效。

  本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。

  甲方:____縣木具廠(蓋章)

  代表人:(簽名)

  地址:

  電話:

  開戶銀行:____縣支行營業(yè)所

  帳號:

  乙方:____縣百貨公司

  代表人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:____縣支行

  帳號:

  ____年___月___日

加工承攬合同7

  定作單位:項目經理部(以下簡稱甲方)

  承攬單位:鋼結構制造有限公司(以下簡稱乙方)

  根據《中華人民共和國建筑法》、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關規(guī)定,甲方將本工程風口平臺出鐵場構件加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。

  第一條加工構件品名與價款

  一、加工品名:某某高爐大修項目鋼結構工程風口平臺出鐵場構件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。

  二、承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。

  三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)

  四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。

  六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票。

  第二條加工成品期限與交付

  一、加工期限:暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

  二、交付狀態(tài):按甲方提供的加工制作轉換圖全部圖示狀態(tài)交付,并配合防腐涂裝。

  三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。

  第三條加工材料供應與采購

  一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后,作為供料依據(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。

  二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。

  三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,沒有合格證書,且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的`損失由乙方負責。

  四、具有合格證書的材料、構配件等應按規(guī)定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在48小時內清理出場。

  五、材料代用,經甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發(fā)生的費用。

  第四條加工成品質量與驗收

  一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規(guī)定,由乙方確保本加工構件質量。

  二、質量等級:一次驗收合格

  三、保修期限:保修壹年。

  四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。

  甲方(蓋章):_______________

  乙方(蓋章):___________________

  甲方代表簽名:_______________

  乙方代表簽名:___________________

  地址:_______________________

  地址:___________________________

  電話:_______________________

  電話:___________________________

  傳真:_______________________

  傳真:___________________________

  日期:______年______月_____日

  日期:_______年_______月_______日

加工承攬合同8

  合同編號:______________

  甲方:___________________(承攬方)

  乙方:___________________(定做方)

  為了明確甲、乙雙方的權利和義務,根據《合同法》的有關規(guī)定,經協(xié)商一致,就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協(xié)議,共同遵守。

  第一條 加工成品

  品名:_________________________________________

  規(guī)格:_________________________________________

  數量:_________________________________________

  第二條 加工成品質量要求

  第三條 原材料的提供辦法

  1.甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

  2.乙方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。

  3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

  第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

  1.甲方在進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知乙方;乙方應該在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。

  2.甲方對于承攬的工作,如果乙方要求保密,應當嚴格遵守,未經乙方許可不得留存技術資料的復制品。

  第五條 價教或酬金

  價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方協(xié)商解決。

  第六條 驗收標準和方法

  1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

  2.乙方應當按合同規(guī)定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由甲方負責修復或退換。

  3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條 交貨的時間和地點

  1.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨,甲方可陸續(xù)驗收付款。

  2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以甲方通知的提取日期為準,但甲方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條 包裝要求及費用負擔

  ___________________________________________________________________

  第九條運輸方式及費用負擔

  _____________________________________________________________________

  第十條 結算方法及期限

  _____________________________________________________________________

  第十一條 其他約定

  _____________________________________________________________________

  第十二條 甲方的違約責任

  一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期違約責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  二、交付定作物的數量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應賠償乙方因此造成的損失。

  三、未按合同約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔應此而支付的費用。符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),皮當向乙方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。

  五、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。

  六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由乙方代為保管時,應當償付乙方實際支付的`保管、保養(yǎng)費。

  七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付乙方因此造成的損失。

  八、未按合同規(guī)定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調換、補齊的,由甲方對工作質量、數量承擔責任。

  九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權拒收,甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應當按乙方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 乙方的違約責任

  一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

  二、_合同簽訂后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,人民幣____元,并歸還甲方預付的全部工程款。

  三、未按合同規(guī)定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,甲方有權解除合同,乙方應當賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方停工待料的損失。

  四、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。

  五、無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  六、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力

  由于戰(zhàn)爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此發(fā)生的損失,對方不得提出賠償要求。

  第十五條 糾紛的處理

  甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按本合同約定的下列方法之一進行解決:

  1.由________仲裁委員會仲裁;

  2.向________人民法院起訴。

  第十六條 其他事項

  1.本合同經甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后,甲、乙雙方應嚴格履行。

  2.遇有本合同未盡事宜,由甲、己雙方通過協(xié)商另訂補充條款,作為本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等效力。

  3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年。

  甲方:_____________(簽章) 乙方:_________________(簽章)

  法定代表人:_______(簽章) 法定代表人:___________(簽章)

  電話:____________________ 電話:_________________________

  簽約日期:____年___月___日

  簽約地點:________________

加工承攬合同9

  承攬方:__________________

  定作方:__________________

  定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品:

  第二條加工成品質量要求:

  __________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

  第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數量,質量:

 。,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

  2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數量,質量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

 。常牧系任锲方唬ㄌ幔┤掌谟嬎悖瑓⒄盏谄邨l規(guī)定執(zhí)行。

  第四條技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:

 。保袛埛皆谝勒斩ㄗ鞣降囊筮M行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

 。玻袛埛綄τ诔袛埖墓ぷ,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

 。,定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。

  第五條價款或酬金:

 。▋r款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

  第六條驗收標準和方法:

 。,按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

 。玻ㄗ鞣綉敯春贤(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目的,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條交(提)貨的時間和地點:

 。,交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

 。,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條包裝要求及費用負擔:

  第九條運輸辦法及費用負擔:

  第十條結算方式及期限:

  第十一條其他:

 。保鶕䥽矣嘘P規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

  2.根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

  第十二條承攬方的違約責任:

  一,未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

  三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

  四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的`規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

  六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。

  七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

  九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

  十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條定作方的違約責任:

  一,中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

  三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  四,超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  五,超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力:

  在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理:

  加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

  甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________

  法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________

  ___________年________月_____日___________年________月_________日

加工承攬合同10

  合同編號:________________

  發(fā)包方:________________縣教育體育局(以下簡稱甲方)

  承包方:________________(以下簡稱乙方)

  根據《_____________》以及我國現行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

  第一條:標的

  乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:________元。最終標的以________縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。

  第二條:制作書架的數量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣________元)計取

  注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

  第三條:加工制作與安裝的要求

  1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。

  2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,且有材料合格證書。

  3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規(guī)格型號:高_________ ________年________月________日前全部交貨。

  ②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。

  ③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

  第四條書架安裝及驗收與售后服務

 、、乙方對制作的書架進行安裝;

  ②、經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

 、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的書架進行終身維護。

  第五條:結算方式、期限及安裝費用

 、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

 、凇⒁曳浇回浐5日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。

  ③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后5日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。

  ④、剩余的合同標的.額0%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。

  第六條:甲方違約責任

  ①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;

  ②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付‰的違約金。

  第七條:乙方違約責任

 、佟⒁曳轿窗醇追降馁|量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;

 、、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

 、、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。

  第八條:糾紛的處理

  當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。

 、佟⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交________委員會________;

 、凇⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當地人民法院起訴。

  第九條:附則

 、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

 、、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。

  發(fā)包方(全稱)(蓋章):________________承包方(全稱)(蓋章):________________

  法定代表人:________________法定代表人:________________

  委托代理人:________________委托代理人:________________

  經辦人:________________經辦人:________________

  單位地址:________________單位地址:________________

  開戶銀行:________________開戶銀行:________________

  賬號:________________賬號:________________

  電話:________________電話:________________

  傳真:________________傳真:________________

  郵政編碼:________________郵政編碼:________________

  _______年_______月_______日

加工承攬合同11

  原告:_________________

  住所地:_________________

  法定代表人:_________________

  電話原告造成的'經濟損失__________元。

  3、訴訟費用由被告承擔。

  事實和理由

  原、被告于__年訂立合同,約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預先支付價款_____元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按時使用,給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權益,特訴至貴院,請求依法解除合同,判決被告返:________________

  被告:_________________

  住所地:_________________

  法定代表人:__________________。

  電話:________________

  訴訟請求

  1、依法解除合同,被告返還原告價款__________元;

  2、判令被告依法賠償給還價款,并賠償原告的經濟損失。

此致

  __________人民法院

  具狀人:_________________

  _____年_____月_____日

加工承攬合同12

  合同編號:_____________

  簽訂日期:_____________

  定作方:(以下簡稱甲方)_____________

  承攬方:(以下簡稱乙方)_____________

  根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。

  第一條加工成品品名:_____________貨號:_____________面料:_____________顏色:_____________尺碼:_____________

  第二條服裝數量

  1、計量單位:_____________

  2、數量:_____________

  第三條原材料的提供由甲方提供原材料,具體見下:材料名稱數量質量:提供日期:_____________單價:_____________總金額:_____________

  第四條服裝質量加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

  第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>

  1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。

  2、乙方(fag)在生產過程中,發(fā)現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在__2_天時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在__2__內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

  3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

  4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

  第六條報酬

  1、加工單價:______________

  2、總金額(元):______________

  第七條包裝方式內用______________,外用______________包裝,包裝費由_______________方承擔。

  第八條服裝交付

  1、交貨地:_____________

  2、產品的交(提)貨期限:______________。

  第九條服裝驗收

  1。驗收期間:______________。

  2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。3。驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。

  4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質量、規(guī)格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。

  6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

  7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

  第十條定金預付貨款

 。1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。

 。2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。

  第十一條報酬結算

  1、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內,一次性付清合同約定的全部款項;

  第十二條留置權如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。

  第十三條違約責任

  1、甲方的違約責任

 。1)制作中途未經過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。

 。2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

 。3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。

 。4)超過合同規(guī)定期限領取定作物的`,除按本條

  第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限____日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。

  2、乙方的違約責任

 。1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

 。2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。

 。3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。

 。4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%天。未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。

  (5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

  (6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

 。7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。

 。9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十七條爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。

  第十八條其他約定本合同經雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執(zhí)行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。

  甲方:____________

  乙方:____________

  ______年______月______日

加工承攬合同13

  發(fā)包人:____________ (以下簡稱甲方) 承包人:____________ (以下簡稱乙方)

  根據《_____》和《中華人民共和國建筑法》等有關規(guī)定,結合本工程具體情況,為明確雙方在合同履行過程中的權利、義務和責任,本著平等、互利、保證質量的原則,按期保質完成本工程,經雙方協(xié)商,達成以下協(xié)議:

  一、 工程慨況

  工程名稱:________ 工程地址:_________

  二、 合同價格

  木質____元/樘,(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費用,包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死,固定不變,不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整)。

  三、 承包范圍

  承包的內容:

  四、 工期期限

  1、開始工作日期:__年日,結束工作日期:_______門必須于__年日完成。

  2、乙方必須按甲方計劃完成;

  3、在施工過程中,乙方按約定的工期進度及質量組織施工,若乙方

  不能按約定完成,甲方有權解除本合同,乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算,一切費用由乙方自行承擔。

  五、質量要求

  1、按照設計圖紙及相關圖集規(guī)范施工,工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規(guī)范》及施工設計圖紙和甲方的'具體要求,質量評定得分必須達到90%以上,乙方施工部分在交驗時達到合格。

  2、因乙方施工質量原因造成返工者,由乙方全權承擔返工發(fā)生的一切費用。

  六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費;材料:材料必須按設計圖紙及相關圖集規(guī)范規(guī)定進場合格材料,必須提供材料的產品質量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規(guī)定工期完成施工任務。

  七、工程價款的支付和結算方式 1、付款方式:______ 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。

  2、結算方式:

  (1)本工程預付款元;

 。3)全部門窗安裝完畢,待工程竣工驗收合格且交付建設單位后,甲方在確定工程結算后2個月內支付至工程結算的95%;

  (4)其余5%作為質量保證金,保修期屆滿之日起一個月內無息支付。

  八、工程驗收與結算

  1. 本合同項下門窗安裝工程竣工驗收,以設計安裝圖紙及說明書,國家頒發(fā)的質量檢驗標準及時進行驗收。

  2. 工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定向甲方提交竣工驗收報告申請。

  3. 甲方收到竣工驗收報告申請后七天內組織驗收,并在驗收后七天內給予認可或提出修改意見。

  4. 經甲方組織驗收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的,為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工,費用由乙方承擔,工期超過本合同約定期限的,乙方須承擔違約責任。

  5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔,驗收合格之后相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔

  九、安全文明施工

  1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協(xié)調。進場后必須做好入場教育、_____教育、安全技術交底,凡進入該工程項目的各位人員,必須服從現場管理人員統(tǒng)一指揮,遵守現場管理的一切規(guī)章制度,配帶安全設施,按相關操作規(guī)程作業(yè),保證安裝質量。做到工完場清,保證制安現場清潔。因返工或工程處罰,由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。

  2、乙方所有參加制安的工人,進入制安現場必須嚴格遵守建筑安全法規(guī),嚴格按相應安全操作規(guī)范和《現場施工管理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程,發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規(guī)章制度時,由項目部對乙方處以200元/次的罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的,項目部扣罰乙方400元/次。

  十、事故處理

  1、發(fā)生重大傷亡安全事故,乙方應按有關規(guī)定立即上報甲方,并保護好現場,做好防護措施,防止事故擴大、蔓延,同時按本合同約定的相關條款和相關法律、行政法規(guī)對事故進行處理。

  2、乙方和甲方對事故責任有爭議時,應按相關規(guī)定處理。

  十一、雙方權利義務

  甲方權利義務

  1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關系。

  2、在本合同簽訂后五日內,向乙方提供土建圖紙及具體技術要求,及時與乙方進行施工現場技術交底。

  3、依據本合同約定,按期足額向乙方支付工程款項。

 。ǘ┮曳綑嗬x務

  1、乙方負責對洞口尺寸的實測、復核工作。

 。1)乙方在門制作前,應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測,并提交甲方審核確認,但甲方的審核確認并不視為對該尺寸承擔任何責任。

 。2)乙方在門安裝前,應對洞口尺寸進行二次復測,如有異議應當在進場施工前書面報告甲方,并按甲方要求執(zhí)行。否則,視為乙方認可施工現場條件,由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔,且不予延長工期,不予增加任何費用。

  5、乙方應服從甲方、監(jiān)理方、質檢等單位對該工程的統(tǒng)一管理,負責施工現場及生活區(qū)域的安全、文明、防火、防盜等工作。

  8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點,保持施工現場的清潔,并在甲方要求的時間內清除,否則,甲方有權委托他人清理,所發(fā)生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。

  十二、工程變更

  1、工程施工工程中,甲方如需對工程所需門窗進行設計變更,甲方應提前通知乙方。乙方應當及時調整進度計劃。

  3、雙方確認:對于涉及工程價款的確認,雙方協(xié)商后進行解決。

  十三、成品保護

  工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格并交付甲方之前,乙方承包范圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護,均由乙方負責并承擔所發(fā)生的全部費用,如有損壞,均由乙方負責修復并承擔費用。

  甲方__________乙方__________

  _____年_____月_____日

加工承攬合同14

  購貨單位(甲方):

  供貨單位(乙方):

  根據《中華人民共和國合同法》相關規(guī)定,經甲乙雙方協(xié)商,特訂立此合同,以便雙方共同遵守。

  一、產品名稱及價格

  產品名稱

  規(guī)格

  數量(約)

  M2

  單價

 。ㄔ

  合計

 。ㄔ

  備注

  60單面鋁塑窗

  約

  4000

  300.00

  1,200,000.00

  中空白色玻璃,鋁隔條。

  合計

  1,200,000.00

  人民幣(大寫):壹佰貳拾萬元整

  備注:1、采用海螺牌單面鋁塑復合型材;

  2、顏色:外層鋁材為咖啡色(靜電噴涂),內白色(塑鋼)

  3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm),衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。

  4、以上價款包括:窗型設計、制作,運輸,安裝費用。

  5、乙方根據實際情況對窗型進行合理的二次設計,最后按甲方確認后的圖紙進行加工。

  二、產品要求及技術標準

  1、產品符合《單面復合鋁塑窗》(Q/TSJ05-20xx)企業(yè)標準。

  2、按《鋁塑門窗安裝及驗收規(guī)程》(JGJ/103-96)標準執(zhí)行。

  三、供貨時間及安裝日期

  根據甲方需要時間開始供貨安裝,但甲方必須提前30日通知乙方。

  四、施工方法

  濕法或干法安裝由雙方根據實際情況商定。

  1、干法施工:膨脹螺栓固定,發(fā)泡膠保溫,打密封膠。

  2、濕法施工:連接片用射釘槍固定,發(fā)泡膠真充,工地抹灰,打密封膠。

  五、產品保護

  門窗進入現場后由甲方提供存放場地,安裝上墻,由施工負責產品保護(外包裝由乙方負責)。甲方提供必備的安裝條件,提供電源線位,垂直運輸由甲方幫助協(xié)調,保證乙方順利安裝。

  六、結算付款方式

  1、按甲方提供尺寸結算面積。

  2、

  七、驗收

  以玻璃全部安裝完為最后工序,視為工程結束。7日內甲方須組織人員驗收,如不驗收視為合格。

  八、售后服務

  1、本公司生產安裝的.門窗保修期為一年,從工程驗收竣工報告后生效之日起,一年內設專人跟蹤服務,隨叫隨到。

  2、保修期外,仍然堅持門窗本身質量問題免費維修,人為造成的質量問題給予維修,需收取工本費。

  九、其它事項

  1、雙方在合作過程中,如果出現違反約定的事情時,雙方盡量通過友好的方式進行協(xié)商解決。

  2、在本合同中如果出現補充協(xié)議,雙方均應以書面形式確認,否則視為無效。

  以上條款望雙方共同信守,未盡事宜共同協(xié)商解決。

  本協(xié)議經雙方法人或法人授權代表人簽字蓋章生效。

  甲方:乙方:

  代表人:代表人:

  年月日

加工承攬合同15

  甲方:___________

  乙方:___________

  雙方根據有關法律協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守執(zhí)行:

  1.產品名稱、型號及規(guī)格、數量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定:

  產品名稱型號規(guī)模單位數量單價 總價金額 交貨日期及數量

  2.交貨辦法:

  交貨地點:____________

  運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。

  3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。

  4.驗收辦法:乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規(guī)定產品規(guī)格數量代為檢驗。

  5.違約責任:

  6.附則:

  合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。

  在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因,甲方須在天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以罰金,賠償對方損失。

  本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。

  本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。

  貨物運達站。

  收貨人。

  合同糾紛的處理。

  甲方:___________

  乙方:___________

  開戶銀行:____________

  開戶銀行:____________

  賬號:____________

  賬號:____________

  簽訂日期:_________

【加工承攬合同】相關文章:

加工的承攬合同06-22

加工承攬合同06-21

承攬加工合同06-19

加工承攬合同06-24

加工承攬合同12-29

承攬加工合同12-05

加工承攬合同02-20

【精選】加工承攬合同02-20

承攬加工合同02-20

加工承攬合同模板07-05

男女免费视频 | 粉色视频免费观看 | 国产精品久久在线观看 | 大香焦伊人 | 原神淫辱系列同人h | 青青草综合| 伊人久久免费 | 久久ra热在线精品视频 | 国产免费大片 | 东凛在线观看 | 国产一区免费视频 | 在线97 | 少妇bbbb| 肉丝av | 色撸撸在线视频 | sleepless动漫在线观看免费 | 九色自拍 | 激情丁香 | 免费看黄色a级片 | 国产吧在线 | 国产伦精品一区二区三区免.费 | 香蕉视频在线免费 | 轻点灬偷尝禁果 | 在线视频第一页 | 欧美第一页在线 | 国产精品久久久久久久久久 | 99r在线视频| 18出禁止看的啪视频网站 | 香蕉视频在线免费 | 欧美乱妇乱码大黄AA片 | 亚洲一区视频在线播放 | 五月香婷婷 | 美女啪啪网 | 成人日韩精品 | 男女吻胸做爰摸下身 | 久久综合欧美 | 99视频精品 | 1024久久 | 日本性xxxxx| 精品国产xxx | 黄色小说电影 | 人妻射精一区二区 | 亚洲手机在线 | 性视频免费 | 国产精品区二区三区日本 | 潘金莲激情呻吟欲求不满视频 | 国产精品99无码一区二区 | 黄色日批网站 | 亚洲第一二三四区 | 久久久久人妻一区精品色欧美 | 免费国产一区二区 | 91黄色免费 | 波多野结衣1区 | 日本三区四区免费高清不卡 | 亚洲高清免费视频 | 一级黄色小视频 | 超碰人人射 | av在线小说| 日韩在线观看中文字幕 | 黄色小软件 | www狠狠 | 德国艳妇丰满bbwbbw | 男人勃起又大又硬图片 | 天天做夜夜爱 | 艳魔大战2春荡女淫三级 | 波多野结衣在线观看一区 | 一级黄色在线视频 | 俄罗斯一级黄色片 | 美女扒开屁股让男人捅 | 你懂的在线视频网站 | 少妇bbbb| 坛蜜av作品| 艳妇臀荡乳欲伦交换电影 | 日本熟妇毛耸耸xxxxxx | 久久亚洲一区二区 | 国产88av| 美女高潮流白浆 | 99精品视频在线 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 男人插女人b | 天堂网一区二区三区 | 天天操比 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 亚洲v在线 | 好妞在线观看免费高清版电视剧 | 亚洲av电影一区二区 | 成人av黄色 | 可以看av的网址 | 日韩中文字幕网站 | 人人爱爱 | 宝贝~把内裤和胸罩脱了 | 台湾av在线播放 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 男人天堂久久 | 欧美a∨亚洲欧美亚洲 | 色就色欧美| av老司机在线观看 | 午夜整容室 | 久久国产精品免费视频 | 欧美丰满老妇熟乱xxxxyyy | 三上悠亚痴汉电车 | 97超级碰碰碰| 日本不卡一区二区 | 无码视频在线观看 | 黑人操亚洲女人 | 欧美性猛交xxxx乱大交3 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 成人在线播放网站 | igao在线视频 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 秋霞午夜电影 | 天天干天天干天天干天天 | 国内精品国产成人国产三级 | 日本少妇一区二区三区 | 亚洲GV成人无码久久精品 | 亚洲女同视频 | 亚洲超碰在线观看 | 午夜影院福利社 | 欧美福利视频在线观看 | av免费观 | 亚洲国产精品欧美久久 | 久热久操 | 国产精品区二区三区日本 | 亚洲性视频| 亚洲777| 潘金莲激情呻吟欲求不满视频 | 亚洲播放器 | 羞羞动态图 | 奇米91 | 精品久久久久久亚洲综合网站 | 国产精品久久一区二区三区 | 小h片在线观看 | 蜜桃传媒 | 韩国一级淫片免费看 | 国产精品不卡在线观看 | 精品一区二区三区在线观看 | 宝贝~把内裤和胸罩脱了 | 国产高清免费观看 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 麻豆专区 | 婷婷操| 黄色片网站免费 | 你懂的网址在线观看 | 麻豆三级 | 一区二区视频免费 | 欧美aaaaaa | 韩日成人 | 蜜臀AV中文字幕熟女人妻 | 美日韩精品视频 | 日韩欧美一| 日本视频在线免费观看 | 蜜臀久久99精品久久一区二区 | 亚洲乱码精品久久久久.. | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 亚洲乱码精品久久久久.. | 色一情一乱一乱一区99AV | 天天综合天天做天天综合 | 密臀av在线| 中文字幕99 | 孕妇xxxxx孕交xxxxx| 在线看一区 | 91片黄在线观看 | 国产精品人人妻人人爽人人牛 | 就要撸 | 欧美性做爰免费观看 | 超碰在线91 | 黑人巨茎大战欧美白妇 | 9.1成人看片 | 免费黡色av | 国产图区 | 中文字幕人妻一区 | 国产中文字幕免费 | 久久亚洲一区二区 | 国产探花在线精品一区二区 | 国产一区二区三区播放 | 1024国产精品 | 一节黄色片 | 日韩激情文学 | 777奇米视频 | 成人日韩精品 | 色狠狠一区二区三区 | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 色狠狠一区二区三区 | 日本少妇一区二区三区 | 亲女(h)乱文h | 日本一本一道 | 女人的天堂av | 美女被草 | 免费观看黄色 | 五月婷婷网 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 婷婷射图 | 精品视频久久 | 亚洲一区二区在线视频 | 国产精品久久久久久久久久 | 成人动漫视频 | 久久麻豆精品 | 故意穿暴露被强好爽 | 黄色小说电影 | 国产一二三视频 | 樱花av| 美日韩av| 午夜草逼 | 欧美一区a| 男人添女人荫蒂视频 | 美女被到爽 | 美女被到爽 | 可以看av的网址 | 天天干免费视频 | 可以看av的网址 | av片网址 | 久久人人爽人人爽人人片av高清 | 男生操女生的视频软件 | 九九热只有精品 | 老司机深夜福利视频 | 五月婷婷综合激情 | 欧美另类z0zx974 | 我把老师操了 | 波多野结衣vs黑人巨大 | 国产在线观看免费 | 欧美激精品 | 中文字幕一二三区 | 精品视频久久 | 这里只有精品9 | 中国女人内谢69xxxx | 国产精品嫩草久久久久 | 成人一区在线观看 | 日韩一级片免费观看 | 综合久久久久久久 | 国产精品色综合 | 欧美一区二区 | 精品无码m3u8在线观看 | 久久精品人人 | 日韩爽片 | 欧美操老女人 | 黄网免费视频 | 东京热一区二区三区四区 | 正在播放日韩精品 | 欧美zzoo| 国产免费三片 | 亚洲jizzjizz日本少妇 | 中文字幕亚洲无线码在线一区 | 欧美黄色片 | 两男操一女视频 | 老太色hd色老太hd | 办公室强行丝袜秘书啪啪 | 在线黄色小说 | 国产精品扒开腿做爽爽 | 亚洲欧美日韩精品永久在线 | 嫩草社区 | 一级二级毛片 | 色性av | 国产精品扒开腿做爽爽 | 精品无码m3u8在线观看 | 少妇搡bbbb搡bbb搡小说 | 极品91尤物被啪到呻吟喷水漫画 | 密臀av在线 | 99色综合 | 国产熟妇另类久久久久 | 成人av无码一区二区三区 | 97自拍视频 | 天天射天天拍 | 国产日韩在线一区 | 亚洲裸体视频 | 亚洲一区视频在线播放 | 久久久成人精品 | 日本午夜小视频 | 亚洲系列 | 成人交配视频 | 日本性xxxxx| 俄罗斯av| 视频国产精品 | 年下猛烈顶弄h | 国产高清免费观看 | 黄色电影免费网址 | av在线小说 | 婷婷射图 | 女主播裸身做直播大全 | 色天天干| 精品人妻一区二区色欲产成人 | 欧美性猛交视频 | 手机在线不卡av | 激情插插 | 男人操女人30分钟 | 强行挺进警花紧窄娇嫩 | 老鸭窝成人 | 亚洲图片综合网 | 人人妻人人澡人人爽 | 色多多在线视频 | 性欧美18一19性猛交 | 黄色小视频在线 | 国产精品欧美激情 | 91久久| 在线观看免费观看 | 人人爱人人看 | 国产高清免费观看 | 亚洲成人a∨ | 天堂网在线播放 | 久久久成人精品 | 中文字幕一区二区三区视频 | 蜜桃av免费观看 | 亚洲欧美a | sleepless动漫在线观看免费 | 99这里只有精品视频 | 污片在线观看 | 日韩av成人 | 欧美精品二区 | 午夜激情影院 | 国产传媒一区二区三区 | 欧美精品久久久久 | 欧美福利视频在线观看 | 老熟女重囗味hdxx69 | 东京热一区二区三区四区 | 麻豆电影网| 蜜桃av免费观看 | 国产一二三视频 | 黄色a级片 | 亚洲福利免费 | 精品中文视频 | 免费色网站 | 午夜三级在线 | 噼里啪啦免费观看 | 四虎永久在线视频 | 国产一区免费视频 | 中日韩精品一区二区三区 | 人妻无码久久精品人妻 | 久久ra热在线精品视频 | 床戏激烈呻吟声 | 阿v天堂网 | 91片黄在线观看 | 激情欧美一区二区 | 国产美女久久久久 | 你懂的网址在线观看 | 色狠狠一区二区三区 | 密臀av在线 | 国产综合在线视频 | 国产天堂在线观看 | 丰满少妇一区二区三区专区 | aaa一区二区三区 | 国产精品久久一区二区三区 | 国产熟妇另类久久久久 | www.激情 | www.色在线| 男人的天堂在线 | a级欧美| 黄色三级三级三级三级 | 高潮小视频 | 亚洲成人av电影 | 91片黄在线观看 | 国产精品第二页 | 美足av电影 | 日本女优黄色 | 国偷自产av一区二区三区麻豆 | 91成人免费在线观看 | 噼里啪啦免费观看 | 黄视频在线免费 | 色小姐com| 久草免费在线色站 | 噼里啪啦免费观看 | 中文字幕亚洲天堂 | 日韩电影三级 | 亚洲国产精品欧美久久 | 女人十八毛片嫩草av | 亚洲国产999| 国产精品色综合 | 国产天堂在线观看 | 操操操操操操操操操操操操 | 在线麻豆视频 | igao在线视频 | 国产精品嫩草久久久久 | 美女免费视频网站 | 黄色三级三级三级三级 | 欧美视频一二三 | 国产精品99久久久久久久 | 潘金莲一级淫片aaaaaa播放 | 1000部啪啪未满十八勿入超污 | 成年人在线网站 | 97中文在线 | 男人勃起又大又硬图片 | 中文字幕xxx| 粉色视频免费观看 | 亚洲国产精品欧美久久 | 蜜桃传媒| 国产精品久久久久久久久久 | 大尺度叫床戏做爰视频 | 波多野结衣av中文字幕 | 黄色动漫在线观看 | 日韩亚洲一区二区 | 欧美视频你懂的 | 老司机午夜精品视频 | 久久久久久久久久免费 | 色哟哟精品| 嫩草一区二区 | 亚洲手机在线 | 中文字幕久久久 | 在线观看免费观看 | 午夜资源站| 一级黄色小视频 | 久久久青草 | 天天综合网在线 | 国产精品9 | 绯色av蜜臀vs少妇 | 女人精69xxxⅹxx | 97av在线视频 | 激情欧美一区二区 | 日韩最新中文字幕 | 粉色视频免费观看 | 国产精品178页 | japan丰满matuye肉感 | 五月香婷婷 | 日韩理论片 | 老司机深夜福利视频 | 粉色视频免费观看 | 国产一区二区三区播放 | 国产精品扒开腿做爽爽 | 日韩欧美一 | 成人做爰69片免费看 | 天堂在线www | 亚洲一区国产精品 | 欧美国产在线视频 | 夜夜撸影院 | 一边摸一边抽搐一进一出视频 | 国产精品久久久久久无人区 | 欧美a级黄色 | 国产精品h | 亚洲第一区第二区 | 日韩电影三级 | 在线性视频| 美女脱给我捏直播 | 久草免费在线色站 | 麻豆精品在线播放 | 亚洲福利天堂 | 黄页免费视频 | 激情亚洲天堂 | 四虎在线免费观看视频 | 色播欧美 | 欧美大白屁股 | 美国禽片禁式1一9 | 一二三区av | 日韩在线资源 | 中国女人内谢69xxxx | 黄色日批网站 | 原神淫辱系列同人h | 波多野结衣在线观看一区 | 福利社av| 亚洲乱码精品久久久久.. | 美日韩av | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 中文字幕亚洲天堂 | 国产精品偷伦视频免费观看了 | www.av在线播放 | 人妻射精一区二区 | 精品亚洲一区二区三区 | 国产91丝袜在线播放九色 | 国内精品在线观看视频 | 国产激情对白 | 欧美大波大乳巨大乳 | 亚洲精品美女视频 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 精品国产中文字幕 | 天堂中文资源在线观看 | 美人被强行糟蹋np各种play | 色天天干 | 日本精品视频一区二区 | 波多野结衣在线观看一区 | 丰满少妇一区二区三区专区 | 二区三区 | 天天色天| 黄色小说电影 | 禁漫天堂在线 | 婷婷成人综合 | 欧美怡红院一区二区三区 | 色婷婷丁香 | 亚洲精品中文字幕 | 亚洲欧美日韩精品永久在线 | 大陆一级片 | 美女啪啪免费视频 | 久久精品区 | 我和岳交换夫妇爽4p晓娟小说 | 精品中文视频 | 日韩在线视频播放 | 亚洲免费专区 | 午夜久久久久久久 | 成年人在线视频观看 | 黄页网站免费观看 | 深夜福利你懂的 | 肉丝av| 丁香色综合 | 艳妇臀荡乳欲伦交换电影 | 亚洲视频第一页 | 1024国产精品 | 中国女人内谢69xxxx | 久久在线 | 欧美黄色网络 | 91精品视频免费在线观看 | 1000部啪啪未满十八勿入超污 | 厨房掀开馊了裙子挺进 | 国产精品污www一区二区三区 | 三级a做爰全过程 | 91色站| 婷婷中文网 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 91挑色| 羞辱狗奴的句子有哪些 | 亚洲伦乱| 美女啪啪网| 麻豆亚洲av熟女国产一区二 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 97av在线视频 | 亚洲第一区第二区 | 日韩久久成人 | 免费国产一区二区 | 久久中文字幕影院 | 老司机午夜精品视频 | 国产精品污www一区二区三区 | 一区二区视频免费 | 欧美成人精品一区二区男人看 | japan丰满matuye肉感 | 精品视频91 | 亚州黄色 | 穿着情趣内衣被c了一夜 | 亚洲欧美日韩国产 | 黄色片网站免费 | 高h奶汁双性受1v1 | 男人的天堂手机在线 | 国产中文字幕免费 | 无码精品一区二区三区在线 | 天堂网一区二区三区 | 久久免费少妇高潮久久精品99 | 新中文字幕| www.男人天堂 | 国产理论在线 | 亚洲视频免费在线观看 | 日韩怡红院 | 日韩爽片 | 中文字幕精品三级久久久 | 日韩亚洲一区二区 | 亚洲乱码精品久久久久.. | 日韩伦理电影院 | 精品人妻伦一区二区三区久久 | 三年中文免费视频大全 | 天天天天天干 | 我和岳交换夫妇爽4p晓娟小说 | 羞羞动态图 | 99这里只有精品视频 | 国产一级片视频 | 成人超碰在线 | 日本三区四区免费高清不卡 | 97自拍视频 | 日韩在线观看免费高清 | 一级二级毛片 | 欧美视频你懂的 | 激情丁香 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 亚洲欧美在线综合 | 亚洲欧美日韩精品永久在线 | 亚洲精品黄 | 草莓视频www二区在线观看 | 日韩怡红院 | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 美女羞羞网站 | 操操操操操操操操操操操操 | 国外精品视频 | 欧美男人操女人 | 超碰在线91 | 黑人精品xxx一区一二区 | 沈悦高志欣 沈镇南原著小说 | 国内精品在线观看视频 | 麻豆成人在线观看 | 亚洲播放器 | 亚洲欧洲日韩国产 | av免费观 | 在线观看va | 少妇精品无码一区二区三区 | 97自拍视频 | 久久国产精品视频 | 中文字幕――色哟哟 | 欧美成人精品一区二区男人看 | 亚州av一区二区 | 美女一级 | 中国成人av| www.激情 | 欧美怡红院一区二区三区 | 女主播裸身做直播大全 | 人人草人人草 | 老太色hd色老太hd | 成人交配视频 | 伊人春色网站 | 你懂的在线视频网站 | 国产精品久热 | 一边摸一边抽搐一进一出视频 | 亚洲最大的黄色网 | 国产精品久热 | 午夜三级在线 | 依依成人在线 | 苍井空A级在线观看网站 | 蜜乳av懂色av粉嫩av | 美女被到爽 | 91精品国产亚洲 | 在线观看国产黄色 | 床戏激烈呻吟声 | 中文字幕精品亚洲 | 激情亚洲天堂 | 俄罗斯av| 国内老熟妇对白hdxxxx | 少妇被躁爽到高潮无码人狍大战 | 无码精品一区二区三区在线 | 别揉我胸啊嗯~出水了 | www.色在线| 美女黄色免费网站 | 久久亚洲av无码精品色午夜麻豆 | 黄页网站免费观看 | 黄页免费视频 | 牛牛在线视频 | 综合久久色 | 亚洲 小说区 图片区 | www.男人天堂 | 美女扒开腿让男人桶软件 | 日本视频在线免费观看 | 婷婷射图 | 欧美日批视频 | 在线国产日韩 | 女女高潮h冰块play失禁百合 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 日韩毛片在线播放 | 九九热只有精品 | 成人a级片 | 沈悦高志欣 沈镇南原著小说 | 色哟哟精品| 国内精品国产成人国产三级 | 黄色一大片 | 女同久久另类69精品国产 | 91挑色| 天天干b| 天天做夜夜爱 | 天天操天天干天天舔 | 国产精品吴梦梦 | av色图| 国产精品久久一区二区三区 | 欧美三级免费观看 | 日韩怡红院 | 蜜乳av懂色av粉嫩av | 日日干夜夜撸 | 人人澡人人爽 | 蜜桃va| 91精品视频免费在线观看 | 下一篇朋友人妻12P 日韩av在线影院 | 成人日批视频 | 我和岳交换夫妇爽4p晓娟小说 | 91操操| 国产在线麻豆 | 欧美人与野 | 国产激情av在线 | 国产精品一二三四五六 | 欧美性做爰免费观看 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 激情亚洲天堂 | 男男双性顶撞喘嗯啊 | 日韩精品免费在线 | 亚洲最大的黄色网 | 天天操夜夜欢 | 婷婷中文网 | 三级久久久 | 犀利人妻电影版 | 麻豆传媒mv | a级在线观看 | 亚洲综合五月 | 国产成年人免费视频 | 游戏涩涩免费网站 | 国产18照片色桃 | 影音先锋国产在线 | 亚州av一区二区 | 短裙公车被强好爽h吃奶视频 | 麻豆视频一区二区 | 久久色网 | 91热热| 亚洲中文字幕琪琪在线 | 亚欧在线视频 | 成年人网站免费 | 无码国产精品96久久久久 | 亚洲一区二区在线视频 | 97av在线视频| 国产激情av在线 | 国产传媒一区二区三区 | 在线观看免费观看 | 蜜桃av一区二区 | 青青草视频免费在线观看 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 91操操| 国产在线观看免费 | 国产同性人妖ts口直男 | 波多野结衣在线一区 | 国产精品久久久久久久久久 | 天天做夜夜爱 | 闷骚老干部cao个爽 免费福利av | 伊人春色网站 | 美女免费视频网站 | 天堂中文资源在线观看 | 日韩av免费在线看 | 女主播裸身做直播大全 | 久久免费在线观看 | 激情欧美一区二区 | 久久免费视频观看 | 久久精品国产亚洲av麻豆色欲 | 久久疯狂做爰流白浆xx | 男女一区| 潘金莲激情呻吟欲求不满视频 | 懂色av一区二区三区四区五区 | 超碰在线1 | 欧美激情视频一区 | 夏目彩春娇喘呻吟高潮迭起 | 9.1成人看片 | 色婷婷激情网 | 亚欧在线视频 | 日本熟妇毛耸耸xxxxxx | 少妇愉情理伦三级 | 美日韩精品视频 | 在线97| 孕妇毛片| 青青碰 | 亚洲三级图片 | 26uuu精品一区二区 | 日韩av在线影院 | 亚洲在线精品 | 亚洲视频 一区 | 香蕉视频一区二区三区 | 男人插女人b | 女人的超长巨茎人妖3d | 欧美激情精品久久久久久变态 | 麻豆亚洲av熟女国产一区二 | 中文字幕人妻一区 | 在线亚洲欧洲 | 日本精品视频在线观看 | 色狠狠一区二区三区 | 大香焦伊人| 亚洲久久一区 | 韩国一级淫片免费看 | 手机看片福利一区 | japan丰满matuye肉感 | 草免费视频 | 亚洲裸体视频 | 国产在线麻豆 | av福利在线| 男人的天堂色偷偷 | 亚州黄色 | 久久aⅴ国产欧美74aaa | 中文字幕精品亚洲 | 亚洲精品二区三区 | 激情插插 | 日韩欧美精品在线观看 | 婷婷中文字幕 | 欧美二区视频 | 女子高校拷问部 | 男生艹女生 | 极品美女在线 | 综合精品 | 女人十八毛片嫩草av | 日韩一区二区在线视频 | 超碰人人人 | 日批免费在线观看 | 亚洲 小说区 图片区 | 嫩草社区 | 男人插女人下面 | 国产三级小视频 | 成人在线播放视频 | 亚洲一区二区三区乱码 | 久久天天操 | 国产精品入口麻豆 | 亚洲国产999| 国产中文字幕免费 | 婷婷射图 | 高中男男gay互囗交观看 | 国产精品178页 | 少妇av在线 | 中文字幕在线视频网站 | 精品视频91 | 草莓视频www二区在线观看 | 欧美精品综合 | 秋霞午夜电影 | 国产18在线观看 | 一级片免费在线观看 | 五月天丁香网 | 麻豆亚洲av熟女国产一区二 | 午夜整容室 | 四虎永久在线视频 | 激情文学综合网 | 三上悠亚痴汉电车 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久久 | 日本免费三片在线播放 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 国产乱子伦精品 | 99精品视频在线 | 精品一区二区三区在线观看 | 男生捅女生视频 | 一边摸一边抽搐一进一出视频 | 国产精品久久久久久久久久 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 超碰人人人 | 可以看黄色的网站 | 激情丁香| 久久aⅴ国产欧美74aaa | 中日韩精品一区二区三区 | 成人性生交大免费看 | 中文字幕在线观看av | 四虎在线网址 | 亚洲第一区第二区 | 亚洲精品字幕在线观看 | 波多野结衣潜藏淫欲 | 欧美精品二区 | 嫩草一区二区 | 蜜桃传媒| 国产成人三级一区二区在线观看一 | 亚洲GV成人无码久久精品 | 中文字幕亚洲天堂 | 女子高校拷问部 | 一边亲一边摸一边脱一边免费 | 宝贝~把内裤和胸罩脱了 | 成人手机在线视频 | 久久亚洲一区二区 | 最新国产精品视频 | 影音先锋在线视频观看 | 潘金莲一级淫片aaaaaa播放 | √天堂资源地址在线官网 | 国产精品偷伦视频免费观看了 | 国产一区二区精品在线 | 天天操比 | 38在线视频 | 中文字幕一区二区三区视频 | 影音先锋国产在线 | 三上悠亚痴汉电车 | 天天射天天拍 | 久久天天操 | 精品在线视频观看 | 嫩草影院一区二区 | 黄色a级片视频 | 中国女人内谢69xxxx | 欧美a∨亚洲欧美亚洲 | 伊人久久综合影院 | 色播欧美 | 九色视频偷拍少妇的秘密 | 婷婷综合久久 | 啊啊啊快高潮了女视频 | 女人的天堂av | 国产精品xx| 婷婷射图| 中文字幕在线观看av | 男人天堂久久 | 坛蜜av作品| 可以看黄色的网站 | 在线观看日本 | 91成人免费观看 | 麻豆乱码国产一区二区三区 | 对白刺激国产子与伦 | 啊啊啊快高潮了女视频 | 天堂在线www | 中国挤奶哺乳午夜片 | 波多野结衣vs黑人巨大 | 成人激情五月天 | 欧美久久久久 | 天天天天天干 | 日本中文字幕有码 | 艳魔大战2春荡女淫三级 | 欧美黑人狂野猛交老妇 | 亚洲日批 | 日韩欧美精品在线观看 | 黄色小软件 | 国产精品偷伦视频免费观看了 | 你懂的网址在线观看 | 日韩av在线影院 | 色哟哟网页 | 三年中文免费视频大全 | 日韩成人av在线播放 | 伊人久久免费 | 激情五月色播五月 | 五月天丁香网 | 国产伦精品一区二区三区免.费 | 欧美二三区 | 国产传媒一区二区三区 | 欧美性在线观看 | 五月丁香啪啪 | 亚洲精品二区三区 | 91黄色短视频 | 人人插人人看 | 无码视频在线观看 | 亚洲中文字幕无码一区 | 白丝女仆被免费网站 | 美日韩在线观看 | 福利视频网站导航 | 日韩综合在线视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久久 | 国产精品久久久久久久久久 | 91成人免费在线观看 | 超碰在线91 | 99视频精品 | 久操资源 | 校园春色av | 粉嫩一区| 人妻无码久久精品人妻 | 波多野结衣潜藏淫欲 | 97自拍视频| 亚洲欧洲日韩 | 操操操操操操操操操操操操 | 德国艳妇丰满bbwbbw | 日韩综合在线视频 | 一级二级毛片 | 国产激情图片 | 男人插女人b | 91夜色 | 手机在线不卡av | 男生艹女生 | 极品美女在线 | 97福利在线 | 久久精品a| 日韩一级片免费观看 | 牛牛在线 | 久热久操 | 欧美精品综合 | 日韩怡红院 | 男人天堂免费视频 | 中文字幕有码在线观看 | 成人性生交大免费看 | 男人添女人荫蒂视频 | 丁香六月久久 | 欧美视频一区二区在线观看 | 色片视频| 久久中文字幕影院 | 亚州av一区二区 | 久久久久久国产精品视频 | 97精品人妻一区二区三区香蕉 | 久久亚洲av无码西西人体 | 一节黄色片 | 亚洲色图第一页 | 亚洲一区二区三区乱码 | 一本综合久久 | 亚洲最大的黄色网 | 日韩成人精品在线 | 欧美大波大乳巨大乳 | 日本女优黄色 | 欧美黑人狂野猛交老妇 | 秋霞av网 | 91网站免费 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 欧美激情站 | 国产无遮挡在线观看 | 免费无码一区二区三区 | 短裙公车被强好爽h吃奶视频 | 亚洲高清免费视频 | 黄色三级图片 | 天堂中文资源在线观看 | eeuss电影在线看免费观看 | 欧美激精品 | 一节黄色片 | 日韩 欧美 | 女优色图 | 天天干b | 日本熟妇毛耸耸xxxxxx | 色多多在线视频 | 亚洲调教 | 久久精品爱 | 蜜桃av成人 | 亚洲欧美日韩国产 | 人人爽人人做 | 国产精品99久久久久久久 | 成年人在线网站 | 国产精品污www一区二区三区 | 亚洲超碰在线观看 | 欧美黑吊大战白妞 | 久操资源 | 日韩最新中文字幕 | 在线免费毛片 | a视频在线看 | 女女高潮h冰块play失禁百合 | 色妞www精品视频 | 亚洲免费专区 | 无码国产精品96久久久久 | av片在线看| 免费无码一区二区三区 | 成人免费黄色大片 | 麻豆乱码国产一区二区三区 | 色片视频 | 亚洲综合五月 | 久久99精品国产 | 浪漫樱花动漫在线观看免费 | 欧美视频一二三 | 国产激情av在线 | 局长含着小婷的双乳的更新时间 | 一级片免费在线观看 | 亚洲v在线| 国产成年人免费视频 | 欧美国产日韩一区二区 | 天天天天天干 | 午夜桃色| 一区二区三区观看 | 成人一区在线观看 | 热逼视频| 中文字幕一区av | 中日韩精品一区二区三区 | 日韩爽片 | 高潮小视频 | 免费观看黄色 | japan丰满matuye肉感 | a级欧美| 五十路毛片| 国产日韩欧美 | 国产视频99 | 欧美爱爱爱 | 操操操操操操操操操操操操 | 草草影院av | 天天综合天天做天天综合 | 黄页免费视频 | 免费av网站在线播放 | 日本国产精品视频 | 高h奶汁双性受1v1 | 色片视频 | 麻豆传媒mv | 日韩在线观看免费高清 | 欧美精品三区 | 久久久成人精品 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 在线观看免费观看 | 欧美夜夜夜 | 91成人精品 | 亚洲成人av| 狠狠躁日日躁夜夜躁av | 日韩av免费在线看 | 夜夜操夜夜骑 | 一级黄色在线视频 | 精品黑人一区二区三区久久 | 亚洲 欧美 激情 另类 | 免费看污片网站 | 人妻无码中文字幕免费视频蜜桃 | 国产精品最新 | 91成人在线观看喷潮 | 欧美性受xxxx黑人xyx | 黄视频在线免费 | 天天做夜夜爱 | 久操福利视频 | 黄色短视频下载 | 99福利视频| 国产探花在线精品一区二区 | 成人交配视频 | 黄色小软件 | 天天干天天噜 | 中文字幕观看视频 | 黄色91免费 | 在线黄色小说 | 国产三级小视频 | 97精品人妻一区二区三区香蕉 | 色小姐com| 国产天堂在线观看 | 男人添女人荫蒂视频 | 国产激情图片 | 新天堂在线资源 | 国产美女主播 | 国产精品99久久久久久久久 | 欧洲一区二区 | 一级片免费在线观看 | 久操视频免费看 | 女子高校拷问部 | 班长露出强行被男生揉 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久久 | 黄色免费网站在线观看 | 亚洲一区国产精品 | 亚州黄色 | 黄色三级图片 | 亚洲欧美在线视频观看 | 亚欧在线视频 | 波多野结衣在线观看一区 | 欧美性狂猛xxxxxbbbbb | 自拍偷拍第二页 | 午夜激情电影 | 成人免费在线观看网站 | 欧洲三级视频 | 国产黄色视屏 | 亚洲综合视频一区 | 德国艳妇丰满bbwbbw | 亚洲中文字幕琪琪在线 | 精品人妻一区二区色欲产成人 | 女优色图| 香蕉污视频 | 欧美精品二区 | 萌白酱福利视频 | 幸福,触手可及 | 欧美精品成人在线 | 五月婷婷综合激情 | 欧美一区二区精品 | 国产成年人免费视频 | 五月天啪啪| 老鸭窝成人 | 欧美夜夜夜 | 国产精品久久在线观看 | 麻豆专区| 乱人伦小说500篇目录 | 国产片大尺度裸露床戏 | 狠狠躁日日躁夜夜躁av | 精品亚洲一区二区三区 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 黑人巨茎大战欧美白妇 | 婷婷综合久久 | 黄页网站免费观看 | 天堂视频免费在线观看 | 亚洲精品中文字幕 | 激情小说在线 | 少妇视频在线 | 污片在线观看 | 丁香婷婷激情 | 亚洲精品丝袜日韩 | 欧美丰满艳妇bbwbbw | 少妇搡bbbb搡bbb搡小说 | 嫩草影院一区二区 | 成人看片在线观看 | 麻豆精品在线播放 | 草莓视频www二区在线观看 | 国产日韩在线一区 | 黄色大片av | sleepless动漫在线观看免费 | 国产精品99无码一区二区 | 视频国产精品 | 美国禽片禁式1一9 | 色播欧美| 国产精品99久久免费黑人人妻 | 性福利视频 | av资源每日更新 | 国产精品偷伦视频免费观看了 | 色综合久久综合 | 成人观看视频 | 欧美二区视频 | 成人看片在线观看 | 欧美一卡二卡三卡 | 娇小6一8小毛片 | 欧美黑人狂野猛交老妇 | 日韩激情文学 | 国产精品人妻 | 日韩一级片免费观看 | 日本熟妇毛耸耸xxxxxx | 婷婷综合视频 | 波多野结衣vs黑人巨大 | 欧美激情免费在线 | 欧美性xxxxx极品娇小 | 啊啊啊快高潮了女视频 | 日韩欧美一 | 天堂中文资源在线观看 | 最爽乱小说录目伦小说 | 国内精品免费视频 | 男女吻胸做爰摸下身 | 成人播放 | 91黄色免费 | 亚洲 激情 小说 另类 欧美 | 国偷自产av一区二区三区麻豆 | 台湾av在线播放 | 老女人黄色片 | 国产一区二区三区播放 | 波多野结衣vs黑人巨大 | 游戏涩涩免费网站 | 女明星yin乱聚会 | 91挑色 | 亲女(h)乱文h| 97中文在线 | 久久疯狂做爰流白浆xx | 绯色av蜜臀vs少妇 | 两男操一女视频 | 午夜资源站 | 中文字幕一级 | 色老汉视频 | 激情欧美一区二区 | 欧美性在线观看 | 国精产品一区一区三区有限公司杨 | 91人人澡 | 亚洲系列 | 女人下面的视频 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 嫩草嫩草嫩草嫩草嫩草 | 免费国产一区二区 | 人人插人人看 | 日韩在线视频播放 | 日韩黄色网 | 新天堂在线资源 | 俺来也俺也去 | 乱人伦小说500篇目录 | 男人天堂影院 | 亚洲精品黄 | 97看片| 天天做夜夜爱 | 国偷自产av一区二区三区麻豆 | 日本精品视频在线观看 | 五十路毛片 | 亚拍一区 | www.激情| 蜜臀AV中文字幕熟女人妻 | 人妻无码久久精品人妻 | 四虎8848精品成人免费网站 | 国产精品h | 久久ra热在线精品视频 | 亚洲天天综合 | 精品国产av一区二区三区 | 高h奶汁双性受1v1 | 久久久久人妻一区精品色欧美 | 秋霞午夜电影 | 对白刺激国产子与伦 | 中文字幕成人在线 | av资源每日更新 | 亚洲视频一二三区 | 蜜桃传媒| 国产成人免费av | 美日韩av | 禁欲总裁被揉裆呻吟故事动漫 | 欧洲亚洲一区 | 日本性xxxxx| 视频一区视频二区在线观看 | 九九欧美 | 中国挤奶哺乳午夜片 | 一级二级毛片 | 又黄又爽视频 | 人人射人人干 | 久久aⅴ国产欧美74aaa | 日本不卡一区二区 | 国产午夜精品久久久久 | 日韩爽片| 国产成人免费av | 香蕉视频一区二区三区 | 色99视频| 亚洲精品一二区 | 88福利视频 | 男生操女生的视频软件 | 日本精品视频在线观看 | 爆操少妇| 色乱码一区二区三区熟女 | 色狠狠一区二区三区 | 毛片链接 | 成人一区在线观看 | 亚洲第九十七页 | 亚色网站 | 日本欧美亚洲 | 欧美性狂猛xxxxxbbbbb | 国产综合视频在线观看 | 男人的天堂在线视频 | 高清一区二区三区四区 | 秋霞午夜电影 | 欧美日韩综合一区二区三区 | 国产成年人免费视频 | 日本成人一区二区三区 | 色狠狠一区二区三区 | 激情图片区 | 四虎永久在线视频 | 7788色淫网站小说 | 久久精品人人 | 好色公公| 在线观看日韩视频 | 免费成年人视频 | 日本黄色免费网站 | 三级久久久 | 色婷婷丁香 | 四虎永久在线视频 | 原神淫辱系列同人h | 久久久久极品 | 在线观看黄色网 | 国产精品.www | 亚拍一区 | 成人一区二区三区在线观看 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 毛片三级 | 国产激情对白 | 亚洲一区二区三区乱码 | 欧美精品二区 | 国产精品原创 | 在线性视频 | 国产精品久免费的黄网站 | 午夜三级在线 | 插插插小说| 狂躁美女大bbbbbb在线观看 | 综合伊人 | 91视频在线观看 | 午夜影院福利社 | 久久这里只有精品99 | 国产精品人妻 | 激情插插 | 久久九九国产 | 亚洲 欧美 激情 另类 | 国产精品自拍99 | 色综合中文网 | www草莓视频 | 成人一区二区三区在线观看 | 97超碰中文字幕 | 日本大尺度激情做爰hd | 依依成人在线 | 天天操天天干天天舔 | 国产资源在线观看 | 成人动漫视频 | av视屏在线| 五月香婷婷 | 男人添女人荫蒂视频 | 久久伊人草 | 一级片av | 91高清在线免费观看 | 男人天堂影院 | 国产一区免费视频 | 粉色视频免费 | 三年中文在线观看中文版 | 在线观看国产黄色 | 1000部啪啪未满十八勿入超污 | 亚洲第一区第二区 | 黑人巨茎大战欧美白妇 | 日本午夜小视频 | 黄色大片av | 超碰韩国 | 波多野结衣之无限发射 | 搞av电影 | 欧美国产日韩一区二区 | 久久国产精品免费视频 | 91高清在线免费观看 | 成年人在线网站 | 女同久久另类69精品国产 | 蜜桃av网| 美日韩av | 99一级片 | 激情小视频在线观看 | 欧美丰满老妇熟乱xxxxyyy | 人妻少妇被猛烈进入中文字幕 | 中文字幕在线高清 | 黄瓜视频在线播放 | 久久久久久国产精品视频 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 欧美人与野 | 天堂中文资源在线观看 | 苍井空A级在线观看网站 | 激情图片区 | 日韩一级片免费观看 | 又黄又爽视频 | 日本三级韩国三级美三级91 | 久操视频免费看 | 天堂中文资源在线观看 | 91成人在线免费视频 | 国产男男chinese网站 | 少妇交换做爰1 | 黄页网址在线观看 | 青青艹在线观看 | 97中文在线| 欧美成在线观看 | 热re99久久精品国产99热 | 视频网站在线观看18 | 中文字幕亚洲无线码在线一区 | 日本精品视频一区二区 | 黄色小说电影 | 波多野结衣人妻 | av福利影院 | 一本高清dvd在线播放 | 在线中出| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 96国产精品 | 天堂中文资源在线观看 | 不卡中文字幕 | 亚洲综合五月 | 女裸网站 | 麻豆亚洲av熟女国产一区二 | 欧美乱妇乱码大黄AA片 | 国产三级精品视频 | 色妞www精品视频 | 国产美女主播 | 成人性生交大免费看 | 破处av | 小h片在线观看 | 亚洲欧美日韩精品永久在线 | 国产精品自拍99 | 日韩欧美久久 | 浪漫樱花动漫在线观看免费 | 国偷自产av一区二区三区麻豆 | 国产一区二区精品在线 | 女子高校拷问部 | 国产精品久久在线观看 | 男人操女人30分钟 | 老司机黄色影院 | 日本不卡一区二区 | 欧美夜夜夜 | 嫩草一区二区 | 38在线视频| 女人的超长巨茎人妖3d | 天天干天天噜 | 在线亚洲欧洲 | 国产女同一区二区 | 91成人免费观看 | 亚洲乱码精品久久久久.. | 斑马电影街 | 国产精品偷伦视频免费观看了 | 中文字幕亚洲无线码在线一区 | 亚洲视频精选 | 超碰一区二区 | 免费无码一区二区三区 | 女主播裸身做直播大全 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 老熟女重囗味hdxx69 | 年下猛烈顶弄h | 日韩av电影网站 | 国产一二三视频 | 国产精品不卡在线观看 | 少妇做爰三十分钟 | 黄色高清视频在线观看 | 国产男男chinese网站 | 国外精品视频 | 蜜桃传媒 | 污片在线观看 | 中文字幕――色哟哟 | 国产18照片色桃 | 一本久久久 | 久久中文网 | 国产天堂在线观看 | 国产无遮挡在线观看 | 天天爽天天干 | 在线国产日韩 | 国产情侣91 | 五月中文字幕 | 成人在线网站 | 亚洲青草视频 | 亚洲av电影一区二区 | 亚洲欧美日韩国产 | 久久人人爽人人爽人人片av高清 | avtt中文字幕 | 黄页网站免费观看 | 潘金莲一级淫片aaaaaa播放 | 男生操女生的视频软件 | 中文字幕精品三级久久久 | 综合久久久久久久 | 三年中文在线观看中文版 | 日本第一页 | eeuss电影在线看免费观看 | 久久99精品国产 | 斑马电影街 | 一级黄色在线视频 | 国产成人无码www免费视频播放 | 三级性生活片 | 新中文字幕 | 91黄色短视频 | av资源每日更新 | 亚洲视频免费在线观看 | 自拍偷拍第二页 | 激情二区 | 免费无码一区二区三区 | 亚洲天堂一区 | 精品久久五月天 | 91片黄在线观看 | 日本精品视频在线观看 | 大乳女喂男人吃奶视频 | 精品视频91 | 国产三级精品在线观看 | 香蕉911| 天天视频国产 | 天天做夜夜爱 | 成熟的女同志hd | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 成人交配视频 | 波多野结衣av在线免费观看 | 中文字幕视频在线 | 大尺度叫床戏做爰视频 | 日少妇视频 | 女人下面的视频 | 人人爽人人做 | 国产一二级片 | 69re视频| 国产一区二区三区播放 | 日韩精品无码一区二区 | 超碰在线91| 天天干影院 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 九色视频偷拍少妇的秘密 | 亚洲精品1区2区3区 美女脱给我捏直播 |