品才網>建筑/建材/工程/家居>工程建筑施工合同

工程建筑施工合同

時間：2022-12-13 12:17:40 建筑/建材/工程/家居我要投稿

建筑工程施工合同推薦度：
建筑工程施工簡易合同推薦度：
建筑工程施工合同推薦度：
建筑工程施工合同書推薦度：
建筑裝飾工程施工合同推薦度：
相關推薦

工程建筑施工合同(15篇)

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編幫大家整理的工程建筑施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

工程建筑施工合同(15篇)

工程建筑施工合同1

　　一、建設工程施工合同具備的基本特征

　　《合同法》第269條規定，建設工程合同是承包人進行工程建設，發包人支付價款的合同。包括工程勘察、設計、施工合同。建設工程合同的三種主要合同形式中，施工合同是最重要的建設工程合同。所謂建設工程施工合同即建設工程承包合同，是發包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程，明確相互權利、義務關系的合同。依照施工合同，承包人應完成一定的建筑、安裝工程任務，發包人應提供必要的施工條件并支付工程價款，它與其他建設工程合同一樣是一種雙務合同，在訂立時應遵循自愿、公平、誠實信用等原則。

　　施工合同是工程建設的主要合同，是施工單位進行工程建設質量管理、進度管理、費用管理的主要依據之一。在市場經濟條件下，建設市場主體之間相互的權利義務關系主要是通過合同確立的。

　　《合同法》第287條規定，本章沒有規定的，適用承攬合同的規定。可以看出，建設工程施工合同是作為承攬合同的一種特殊類型來規定的。事實上，建設工程施工合同具備了承攬合同的所有特征，但又有著其自身的特點，主要表現在以下幾個方面：

　　第一、建設工程施工合同不僅受《合同法》的調整，而且還受到不同領域的多部法律及其他規范性文件調整。

　　從建設單位的層面來看，一項建設工程的完成，從土地使用權的取得、用地規劃的審批、建設工程的招標投標、施工單位的確定、到規劃設計的落實等等一系列法律關系的發生，這些過程很可能涉及到不同的領域如《土地管理法》、《招標投標法》《建設工程質量管理條例》等等，這都是建設工程施工合同的當事人不能回避的，而且合同雙方當事人和合同本身都將不同程度的受到這些法律關系的制約，所以從這個角度來講，建設工程施工合同涉及多領域受到多部法律和規范性文件調整。

　　第二、合同的簽訂、履行和終止有嚴格具體的程序限制。

　　從民法的理論看，一般合同的簽訂經過“要約”和“承諾”兩個階段即可完成。但建設工程施工合同的簽訂有其特殊性，建設工程施工合同的簽訂則必須根據已被審批的工程項目計劃、初步設計、雙方辦理土地等審批手續后簽訂。如遇變更設計方案或工程造價，還需另行訂立補充協議。實行招投標的工程項目應按相應的程序確定中標單位并向中標單位下達中標通知書后30日內簽訂合同。同時，在合同履行過程中要嚴格按照設計圖紙、施工規范進行施工，并嚴格遵守合同約定的質量控制、投資控制、進度控制條款，還要接受預算和造價審查、竣工結算、質監部門的檢查等。第三、國家宏觀政策和地方政府制定的建設方面的規章也是調整和解決建設工程施工合同糾紛的重要依據。

　　在市場經濟條件下，建設工程的完成仍以計劃調控為主。雙方當事人依法簽訂的建設工程施工合同體現了市場經濟主體通過公平競爭取得的權利和將要承擔的義務，當然應當依法進行保護。但是國家根據市場運作狀況，制定相應的規章進行宏觀調控，地方政府在權限范圍內依法制定的規章，諸如投資結構的調整、項目的壓縮及設計計劃管理、工程預算定額、材料預算價格等同樣作為簽訂合同、履行合同、解決合同糾紛的依據。

　　建設工程施工合同特有的基本建設法律制度特征，體現了其自身的復雜性和專業性，它即遵循合同的一般原則，又包含多種特有的法律關系，從而構成了基本建設法律制度的一大特色。

　　二、建設工程施工合同成立和生效的基本條件

　　從民事法律理論的角度看，對于建設工程施工合同來說，其成立和生效同樣是兩個不同性質的問題，是兩個有著嚴格區別的法律概念。兩者有著嚴格的區別：第一，合同成立并不等于生效。理由是，合同的成立僅僅反映的是當事人的意志，它體現了合同自由的原則；而合同的生效反映了國家的意志，即國家法律對已成立合同的一種法律認可或稱價值判斷，它體現了國家對合同關系的干預，決定了合同的生效。另外，合同的成立是事實問題，而合同的生效是法律問題。合同的成立是合同生效的前提條件，但合同的成立和生效是兩個不同性質的

　　問題，應該嚴格加以區分。第二，在構成要件上，合同的成立，是訂約當事人就合同的主要條款達成合意，亦即合同因承諾生效而成立，故合同成立的條件一般就是承諾生效的條件。而合同生效的條件才是判斷合同是否具有法律效力的標準。

　　關于合同的生效要件或生效條件問題，我國學者也存在觀點上的不同和爭論。有人認為：合同的有效要件是：

　　（1）內容之確定；

　　（2）內容之可能；

　　（3）內容之合法；

　　（4）內容的妥當性。已成立的合同具備以上四個要件，才發生合同效力。梁彗星教授認為民事行為生效要件分為一般生效要件和特別生效要件。一般生效要件指一般法律行為所共同的生效要件，包括當事人須有相應的民事行為能力、意思表示真實、標的須合法、標的須可能和確定。而特別生效要件指特定法律行為所特有的生效要件。大部分人認為，所謂合同生效的要件，是指依法律規定合同發生法律效力應具有的條件。它包括：

　　（1）合同當事人必須具備相應的民事行為能力；

　　（2）意思表示真實；

　　（3）合同內容必須合法；

　　（4）合同標的的確定和可能；

　　（5）合同必須符合法定形式等5個要件。

　　我認為，雖然我國現行合同法律沒有就合同生效要件作出明確的規定，但《民法通則》和《合同法》已經為我們概括和歸納合同生效要件提供了足夠的法律依據。根據上述法律規定，我認為合同的生效要件可分為實質要件和形式要件。所謂實質要件，《民法通則》第55條規定，民事法律行為應當具備下列條件，

　　一是行為人具有相應的民事行為能力；

　　二是意思表示真實；

　　三是不違反法律或社會公共利益。這些規定也就是合同生效的一般要件，亦稱實質要件。所謂形式要件，對于有些合同，合同的生效還須具備特殊要件，也稱形式要件。這些合同主要包括兩種情形：

　　一是當事人根據《合同法》第45、46條的規定所訂立的合同，在所附條件成就時或所附生效時間到來時，合同才能生效；

　　二是根據《合同法》第44條第二款規定，依照法律、行政法規規定應當辦理批準、登記等手續的，在辦理了批準、登記等手續后，合同才能生效。因此，建設工程合同的生效必須要具備一定的前提條件。具體說來，一個建設工程施工合同要達到生效的程度，應當符合下列條件：

　　第一、合同的當事人即發包人和承包人應當符合法律和行政法規要規定的條件，即合同的`主體要件。

　　目前來看，我國沒有對發包人的資格等作出非常嚴格的規定，發包人可以是具備法人資格的國家機關、事業單位、國有企業、集體企業、私營企業、經濟聯合體和社會團體，也可以是依法登記的個人合伙、個體經營戶或自然人。但必須具有通過合法、完備手續取得的進行工程建設項目發包的資格。而作為承包人的條件則十分嚴格。首先，承包人必須是單位。雖然《合同法》在總則和關于建設工程合同的第16章沒有明確規定建設工程合同的承包人的主體資格限制，但在《建筑法》和大量的建設方面的行政法規中均明確規定了建設工程施工合同的承包人必須是“單位”，尤其是最高人民法院公布的《審理建設工程施工合同司法解釋》可以看出一個信號，建設工程的承包人必須是法人單位，《審理建設工程施工合同司法解釋》

　　第1條規定，承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的，合同無效。這個條文可以看出，建設工程的承包人必須具備相關的資質，且不說登記的高低問題，但有前提條件，符合申領資質的必須是單位，《建筑法》第26條規定，承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質證書，并在其資質等級許可的業務范圍內承攬工程。禁止建筑施工企業超越本企業資質等級許可的業務范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業的名義承攬工程。所以，從《合同法》的角度來看，這里的單位則只能是法人。其次，承包人必須具備建筑經營資格。只有經依法核準擁有從事建筑經營活動資格的企業法人，才有資格進行建設工程承包經營活動。1995年10月15日起施行的《建筑業企業資質管理規定》，將建筑業企業分為工程總承包企業、施工承包企業和專項分包企業三類，并規定了具體的標準和條件。再次，承包人必須在自身擁有的資質等級許可的業務范圍內承攬工程。在我國，對于建設工程承包人實行嚴格的市場準入制度。20xx年1月30日國務院令第279號發布的《建設工程質量管理條例》第25條規定，從事建設工程施工的單位應當依法取得相應等級的資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程。

　　第二、發包人和承包人共同的真實意思表示一致是建設工程施工合同的核心條件。

　　意思表示真實是指意思表示的行為人的表示行為應當真實反映其內心的效果意思。意思表示不真實，即意思與表示不一致，可分為故意的意思與表示不一致、非故意的意思和表示不一致和不自由的意思表示不一致三種情況。故意的意思與表示不一致和不自由的意思與表示不一致如果構成欺詐，并損害了國家利益，屬于合同法定無效的范疇。對于非故意的意思和表示不一致的情形，如果具備了“重大誤解”的條件，則屬于《民法通則》第59條和《合同法》

　　第54條規定的可變更或者可撤銷的合同。對于不自由的意思和表示不一致，可分為受欺詐和受脅迫所為的意思表示，則根據《民法通則》第58條和《合同法》第52條的規定，這兩種行為如果損害了國家利益，均構成合同無效的法定原因，否則構成合同可撤銷的原因。需要指出的是，《合同法》和《民法通則》有一個明顯的區別是把《民法通則》第58條規定的“一方以欺詐、脅迫的手段”訂立合同的行為分為二種情形來處理：如果是損害了國家利益，屬當然無效；如果是損害的是合同相對人的利益，則根據《合同法》第54條規定相對方可以要求變更或撤銷，而不再一律認定無效，這不僅尊重了合同當事人的意愿，保護了當事人的利益，鼓勵了交易行為，而且還減少了因合同無效而給社會帶來的損失。我認為這一規定是正確的，也符合合同法理論與司法實踐的發展方向。

　　意思表示真實是民法通則規定的民事行為生效的要件之一，但對于合同來說，則其生效還應具備合同雙方協商一致的條件。建設工程施工合同是雙務合同，因此也應當具備發包人和承包人就合同內容協商一致的條件。

　　第三、建設工程施工合同的當事人即發包人和承包人在簽訂合同的過程中應當履行法律和行政法規規定的必須履行的程序

　　這一條件是建設工程合同所特有的條件。如前所述，建設工程往往涉及到國計民生而且一般投資規模較大，所以國家對建設行為予以更多的關注并通過法律、行政法規和部門規章以及地方性法規來進行約束和規范。如依照《中華人民共和國招標投標法》（以下簡稱《招標投標法》）第三條的規定，在我國境內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標：①大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目；②全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；③使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。這些項目的具體范圍和規模標準，由國務院發展計劃部門會同國務院有關部門制訂，報國務院批準。任何單位和個人不得將依法必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標。依法應當招標而未招標的合同無效。

　　第四、建設工程施工合同應當符合法律規定的形式要件。

　　《合同法》第270條規定，建設工程合同應當采用書面形式。第275條規定，施工合同的內容包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款。

　　由于建設工程施工合同具有標的額大、履行時間長、不能即時清結等特點，因此應當采用書面形式。對有些建設工程合同，國家有關部門制定了統一的示范文本。采用示范文本或其他書面形式訂立的建設工程施工合同，在組成上并不是單一的，凡能體現發包人和承包人協商一致內容的文字材料，包括各種文書、電報、圖表等，均為建設工程施工合同的組成部分。第五、內容合法，不違反法律或社會公共利益。

　　在關于認定合同是否有效的標準上，《民法通則》和《合同法》采用的是兩種截然不同的表述方法。《民法通則》是用肯定的語氣在第55條明確規定“不違反法律或社會公共利益”的民事行為才是有效的民事行為；而《合同法》采用的是否定的語氣，在第52條規定“違反法律、行政法規的強制性規定”的合同屬于“合同無效”的情形。

　　在《合同法》頒布實施以后，最高人民法院的兩個司法解釋先后對這個問題進行了進一步的明確界定：最高人民法院《關于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋（一）》第四條明確規定：“合同法實施以后，人民法院確認合同無效，應當以全國人大及其常務委員會制定的法律和國務院制定的行政法規為依據，不得以地方性法規、行政規章為依據。”而最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》則將建設工程施工合同認定無效的標準再次嚴格界定為五種情況（下文將詳細論述）。對于這樣規定的原因，最高人民法院副院長黃松友是這樣解釋的：建設工程施工合同受到不同領域的多部法律及其他規范性文件調整。法律、行政法規和部頒規章中調整建設工程施工合同的強制性規范就有六十多條，如果違反這些規范都以違反法律強制性規定為由而認定合同無效，不符合《合同法》的立法本意，不利于維護合同穩定性，也不利于保護各方當事人的合法權益，同時也會破壞建筑市場的正常秩序。我們認為，法律和行政法規中的強制性規定，有的屬于行政管理規范，如果當事人違反了這些規范應當受到行政處罰，但是不應當影響民事合同的效力。從相關法律、行政法規的強制性規范內容看，可分為兩類：一是保障建設工程質量的規范，二是維護建筑市場公平競爭秩序的規范。《解釋》第1條和第4條將這兩大類分為以下五種情形：

　　一是承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的；

　　二是沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的；

　　三是建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的；

　　四是承包人非法轉包建設工程的；

　　五是承包人違法分包建設工程的。當然，《民法通則》和《合同法》等基本法律規定的合同無效的情形，也應當適用于建設工程施工合同。

　　三、建設工程領域強制性規定的認定對合同效力的影響

　　《合同法》第52條規定，違反法律、行政法規的強制性規定的合同屬于合同無效的情形。但是隨著法律理論的深入研究，學者逐漸認識到違反強制性規定并不必然一定會導致建設工程施工合同無效，正如最高人民法院副院長黃松友所說，在建設工程領域中，法律和行政法規中的強制性規定，有的屬于行政管理規范，如果當事人違反了這些規范應當受到行政處罰，但是不應當影響民事合同的效力。在涉及合同無效的重要判斷標準中，司法實踐中對強制性規范的認識，是判斷施工合同效力的根本準則，所以如何判斷強制性規定以及判斷強制性規定的種類就顯得至關重要。

　　在建設工程領域的強制性法規主要存在于兩個方面。一部分是《合同法》中有關對建設工程合同的特殊規定部分；另一部分分布在《建筑法》、《招標投標法》、《建設工程質量管理條例》等經濟行政類法律法規之中。第一部分的強制性規范涉及的是建設工程領域最基礎的方面，所以一旦違反即應當認定為無效。違反第二部分的強制性規定的法律后果則需要具體考察。如果法律法規是徹底阻止這類合同實施，并且認定合同有效會直接損害工程質量等涉及國計民生等重大利益時，就應當認定合同無效；如果違反禁止性規定只會損害一方民事主體利益，或者僅僅是違反監管，而不直接涉及工程質量等根本性問題時，一般不應當認定建設工程合同無效，換句話說，違反建設工程領域的法律法規主要看違反的強制性規范是管理性質的規范還是效力性質的規范，違反管理性質的規范性文件不會影響到合同的效力。

　　有人認為，把強制性規定區分為效力規定和取締規定，其劃分標準可以有以下幾個方面，

　　第一，法律、法規明確規定違反強制性規定將導致合同無效或者不成立，該規定就屬于效力性規定。

　　第二，法律、法規雖然沒有明確規定違反強制性規定將導致合同無效或者不成立，但違反該規定或者繼續旅行合同將損害國家理合和社會公共利益，也應該屬于效力性規范。

　　第三，法律、法規雖然沒有明確規定違反強制性規定將導致合同無效或者不成立，但違反該規定或者繼續旅行合同只是損害當事人利益，這樣的規定就屬于取締規范，例如，《建筑法》

　　第7條規定，建設工廠開工前，建設單位應當按照國家有關規定向工廠所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可征。該條規定就屬于取締性規范，它本身是建設行政主管部門對建設單位的項目工程的監管，建設單位沒有領取施工許可證本身沒有損害國家的重大利益和社會公共利益，建設單位受到罰款處罰只是僅僅損害建設單位利益而已。有人認為，對強制性規范區分為效力性規范和管理性質的強制性規范，這種區分標準最主要的基本原則是從行政立法的目的和強制性規范的設立目的。這種觀點認為，如果法律規范純粹是為了行政管理的需要，并不涉及民事主體之間利益關系的意圖，應該把這類管理性規范排除在認定合同效力依據之外。例如，房地產行政主管部門規定，預售商品房買賣合同應該經過房地產主觀部門登記備案。實踐中當事人沒有按照主管部門的規定登記備案，這種顯然是違反了強制性規定，但這種行為不導致合同無效。最高人民法院頒布的《關于審理商品房買賣合同糾紛案件若干問題的解釋》第6條規定，當事人以商品房預售合同未按照法律、行政法規規定辦理登記備案手續為由，請求確認合同無效的，不予支持。這就是典型的出于管理性質的強制性備案規定，完全是行政管理的需要而制定，買賣合同的登記備案與否，從本質上不會損害國家利益，所以出于行政管理而指定的強制性規定是排除在認定合同效力范圍之外，同樣在建設工程領域違反《建筑法》和違反《建設工程質量管理條例》等法律行政法規的行為并不必然會導致合同無效。

　　總的來說，認定建設工程施工合同效力的最基本判斷標準是《合同法》第52條規定，違反法律、行政法規的強制性規定的合同無效。具體在認定合同效力時主要看幾個方面，

　　第一，強制性規范禁止的對象只是行為手段或者行為方式，或者禁止的是行為的外部條件如經營時間、地點等，而允許依其他手段、方式或者時間、地點作出行為的，這時，法律本意不是禁止行為效果的發生，而在于規范人們的行為舉止，這類規范則為管理性規范。違反該規范不導致合同無效。

　　第二，強制性規范的禁止目的是為了保護國家利益還是為了保護民事主題的利益。如果法律徹底阻止這類行為實施，并且認定合同有效會直接損害國家的利益，屬于效力性規范，如果違反只損害一方民事主題利益時，則屬于管理性規范，也就是說違反禁止性規范只是針對合同一方的，而且該禁止規定完全是作為一方紀律條款規定的，就不是效力性規范。我同意該說法，從最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》來看，也是從上述規范認定標準來判斷施工合同的效力。

工程建筑施工合同2

　　甲方負責人：乙方負責人：

　　為了明確甲乙雙方在裝修施工過程中的權利和義務，根據《民法典》和建筑裝修的有關條款，經甲乙雙方充分協商，特簽定本合同，以便共同遵守。

　　1.甲方將房屋的裝修工程發包給乙方。總造價：元整，元。

　　2.工程內容：詳見報價明細單，依據雙方協商的樣式、形式。

　　3.工程范圍：報價單所涉及的所有項目的'材料、運輸、制作，安裝并達到質量要求。

　　4.工期要求：天，(________年____月____日至________年____月日)。工期每拖后一天罰總價款的千分之五。(如中雨、大雨、暴雨及其他惡劣天氣，非乙方原因停電、停水除外。)

　　5.付款方式：合同簽定后甲方付給乙方元;水電、地墻磚完成后付元;木工、油漆、墻面完成后付元;木地板、燈具安裝完成后付元;全部完成后經雙方驗收合同____日內將尾款全部付清。

　　6.甲方為乙方提供作業環境，按約定付給乙方工程款，乙方按要求保質保量，按時完成各項內容。

　　7.其余事項：裝修前衛生間不滲水，裝修期間不得破壞防水屋，如發現滲水乙方負責。裝修質量保修________年。

　　8.變更條款：

　　(1.甲方確定工程量的增減。

　　(2.甲方確定工程項目的增減。

　　9.發生下列情況之一的，按工程總造價加或減的相應調整，雙方應有書面簽字記錄。

　　10.本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：

　　_________________年____月____日________年____月____日

工程建筑施工合同3

　　發包人全稱：（以下簡稱：甲方）

　　承包人全稱：（以下簡稱：乙方）

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、建設部與國家工商行政管理局的《建設工程施工合同（示范本本）》及其它有關法律、法規和規章，遵循平等、自愿、公平的原則，雙方就本工程水電安裝工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　施工現場條件：以現場實際情況為準；

　　施工部位：本合同約定乙方施工部位為：中所有的水電安裝工程包含的全部內容。

　　二、工程承包方式、承包范圍及承包內容：

　　1、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工機具、包工期、包質量、包進度、包安全文明施工、包驗收合格。

　　2、承包范圍：包所有基礎、主體結構、裝飾結構、維護性結構、各種構筑體;零星構件、雨棚、女兒墻、各種預留洞孔;室內等所有一切給排水和強弱電預留預埋與安裝工作。

　　3、承包內容：包施工圖和施工方案中的`室內水電安裝工程，包括室內排水、弱電的全部安裝工程，電信、電視、智能化系統、三表抄送等專業配套工程的預留孔洞、管道預埋。具體如下：

　　A、給排水部分：給水部分：接口、起至所有用水末端的給水工程安裝及系統試壓。排水部分：自室內排水起端至現場排水管網第一個排水檢查井處所有排水工程安裝及排水實驗。

　　B、電氣部分：從現場低壓配電柜至所有橋架、配管、電纜、配線等按圖施工及電器元件的安裝（包括弱電的預埋、預留），以及從弱電井總箱出口后到燈具（含戶箱、開關、插座、電線、弱電井、和強電井的線槽）安裝結束，避雷帶，避雷網的施工：施工圖中從現場低壓配電柜至配電強電井、總箱等所有的鋼管、電線、電纜的預埋安裝，包括從進入第一個配電箱后的電纜敷設；弱電（包括電視電話、智能化、寬頻三表抄送等）依設計圖紙將線管敷設到位，穿好鐵絲，消防工程預埋套管、線管接口、線管底盒；乙方施工班組自帶工具及小型施工機具和所有檢驗試驗設備和輔助材料;橋架、電線電纜、排氣扇、燈具、閥門、水龍頭、衛生潔具及其它電動設備均按圖紙設計要求進行安裝。

　　三、雙方責任：

　　1、甲方負責提供施工圖紙一套，協調施工用電。

　　2、乙方負責按時按質按量完成安裝工程程序及調試。

　　3、承包施工過程中，乙方不能以人工、材料價格上漲或其它原因為借口不進場施工。乙方若出現不正常施工、有意莫工、拖延工期的情況，甲方有權安排其它施工隊進場施工，人工費從乙方扣除。

　　4、工完場地清。

　　四、工程費計算方式：

　　1、按工程施工圖紙建筑面積每平方米（

　　）元計算。如乙方延工期按每平方米（

　　）元計算。如再延期超30天按照每平方米（

　　）元計算。

　　注：如由甲方材料供應不上的，與乙方無關。

　　五、付款方式：乙方組織人員進場施工后，甲方要每月按預計工程總價的8%支付給乙方。完工檢測合格后，一周內支付工程總價87%給乙方。扣5%工程款作為保修期的質量保證金。一年后沒有質量問題，一周內無息一次性支付給乙方。

　　甲方簽字

　　乙方簽字

工程建筑施工合同4

　　發包單位：（甲方）

　　法人代表；

　　承包單位：（乙方）

　　法人代表；

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程的具體情況，經甲乙雙方多次協商，并達到雙方同意，有甲方在開發的工程發包給乙方施工，而乙方同意承包本項工程，為了雙方在承包工程施工期間內責、權、利，經雙方同意按照合同法、建筑法及國家有關相關的法律條款之規定，特定立如下本合同條款：

　　一、工程名稱：

　　二、：工程座落位置

　　三、工程概況和結構；

　　四、承包方式：甲方是以包工包料、包質量、包安全、包各項設備和各項周轉材料給乙方施工；

　　五、乙方承包本工程范圍和內容：（按本工程原設計和變更的水電、土建、門窗、消防、內外裝飾屋面和衛生間防水、土方等項工程在內）；

　　六、質量與工期：乙方在本工程施工中，必須按照國家建筑

　　收規范標準和地方有關強制標準施工，必須達到合格工程，爭取優良工程；乙方在本工程施工中，必須按照甲方下達的工期要求完成，施工工期為天，自年月日開工至年月日竣工。

　　七、工程造價：

　　經雙方確定，本工程合同造價暫定元，作為撥付工程款的依據。按20xx版《河南省建設工程工程量清單綜合單價》及相關配套解釋和有關文件，自行計算承包范圍內的工程量、材料價格按《信陽市建設工程材料基準價格信息》為準計入合同總價，人工費按20xx年第三季度河南省標準定額站發布的人工指導價66 元/工日計入固定合同總價，此部分材料及人工價差計入稅前。

　　八、甲方工作：

　　1、甲方在乙方進入工地時，保證三通一平；組織技術交底，向乙方提供施工圖十套

　　2。負責辦理施工前、后的有關所有手續；

　　3、各職能部門和四鄰關系協調；

　　4、按本合同支付工程款如期如數付給乙方；

　　5、交戶結算和決算按本合同規定如期辦理決算；

　　6。派出駐工地代表同志負責與乙方的日常工作聯系，及時辦理工科濟、技術簽證，并對工程質量進行監督、檢查、處理工程技術問題，按國家的驗收規范進行竣工驗收。

　　7。負責協調處理乙方與其他施工單位之間的矛盾。

　　九、乙方工作：

　　1、乙方在承接本工程時，必須按時支付工程保證金元；開工前10天認真細致地做好施工組織設計，并報有關部門及甲方審核批準。

　　2、乙方在承包本工程在施工期間，必須嚴格按照國家工程驗收標準和安全標準執行，如果乙方達不到者造成一切后果，均有乙方全部負責包括刑事責任在內；

　　3、乙方在本工程施工中，所進的各種材料必須要有合格證和部分確認書，同時必須有甲方監理人員現場取樣標準，經信陽市質檢站檢測報告乙方可使用，如沒有者乙方使用在本工程，一切經濟損失均有乙方全部負責承擔；

　　4、乙方在本工程施工中，一切機械設備和各項周轉材料必須滿足本工程所用；另外工程技術人員和施工人員也必須達到工程所用

　　5、乙方在本工程施工中，搞好施工現場的管理工作，做到文明施工，不準亂堆亂放，同時工人絕不準在本施工區內打架鬧事和偷盜，如有者一切后果與甲方無關；

　　6、工程保證金在乙方基礎工程到正負零時甲方如數退給乙方保證金；

　　7、乙方在本工程施工期間必須嚴格按照國家安全規范標準和信安檢站的有關標準，如不按標準者一切責任均有乙方負責；

　　8。嚴格按設計圖紙、驗收規范進行施工。所有隱蔽工程項目必須經甲方及質監部門驗收，及時辦理經濟、技術簽證。

　　9。嚴格施工遵守操作程序，做好施工成品的保護工作。

　　10。工程竣工后乙方按規定對工程實行保修，保修時間自通過驗收之日算起。乙方向甲方提供完整的.竣工驗收資料一套。

　　11。乙方委派同志為現場代表。負責工程的施工質量、安全施工，提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關事宜。

　　十、工程款支付及結算方式：

　　1、經雙方確定按本工程實際完成的工程據實結算（變更工程按工程量多少增加和減結算）隱蔽工程以甲方或監理簽字認可的方可進入結算；

　　2、經雙方確定本工程從基礎到二層主體完工，甲方應支付實際完成的工程款60%，主體工程按每二層支付均同1—2層，主體工程全部完成后經有關部門驗收合格后，甲方應按主體工程總款支付到60%，進入內外粉刷完成后，經驗收合格甲方支付15%，進入水電、門窗和消防安裝完畢，甲方支付總款15% ，主體裝飾安裝全部完成后經有關部門驗收合格后甲方按工程總造價支付到95%，下余5%作為保修金待工程保修期滿后，再全部無利息清付給乙方。

　　十一、本合同經雙方同意而定，望雙方共同遵守本合同各項條文；

　　十二、本合同未盡事宜經雙方協商增加補充協議，補充協議與本合同有同等的法律效力；

　　十三、工期變動：對以下原因造成竣工日期的變動，經甲。乙雙方代表確認，工期相應增減。

　　1。工程量變化和設計變更；

　　2。一周內，非乙方原因連續停水、停電每次二小時以上累計8小時以上；

　　3。由于甲方資金和安裝工程影響的時間；

　　4。人力不可抗拒的自然災害

　　十四、本合同一式六份，雙方各執三份，本合同經雙方代表簽字和蓋章后生效，本合同在生效期間內有一定的法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程建筑施工合同5

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第1條工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　1.3承包范圍：

　　1.4承包方式：

　　1.5工期：本工程自年月日至年月日

　　1.5工程質量：

　　1.6合同價款(人民幣大寫)：

　　第2條甲方工作

　　2.1 開工前天向乙方提供經確認的施工圖紙或施工做法說明份，并向乙方進行技術交底。提供施工所需的場地(即“承包范圍”)清除施工場地內一切影響乙方施工的障礙，如甲方因未能做到以上要求，而導致延誤工期，工期順延。

　　2.2向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設施，并說明注意事項。

　　第3條乙方工程

　　3.1開工前天，向甲方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，并與甲方進行現場交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底)。

　　第4條關于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　第5條關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　第6條關于工程價款及結算的約定

　　6.1雙方商定本合同價款采用第種。

　　A、固定價格 B、可調價格(按國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算)

　　第7條關于材料供應的約定

　　7.1本工程乙方負責采購供應的'材料、設備(見附表)，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值 %的保管費。由乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　　第8條有關安全生產和防火的約定

　　8.1 方提供的施工圖紙或作法說膽，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　第9條工程停建或緩建

　　9.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。

　　第10條獎勵和違約責任

　　10.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同約定付款，每延期一天，按付款額的 %支付違約金。

　　第11條保修

　　11.1本合同保修期為竣工之日算起，為期年。保修范圍為本合同中規定的乙方承包的項目及內容。

　　第12條爭議或糾紛處理

　　12.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　12.2當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議由合同簽約地人民法院解決。

　　第13條其他約定

　　第13條附則

　　13.1本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。

　　13.2本合同正本兩份，雙方各執一份。副本份，甲方執份，乙方執份。

　　13.3本合同履行完成后自動終止。

　　13.4附件資料

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授權代表(簽字)：授權代表(簽字)：

　　單位地址：單位地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　戶名：戶名：

　　帳號：帳號：

　　年月日年月日

工程建筑施工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　為加快園區的工程施工進度，甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。甲方同意將廠區內的公共廁所工程以包工包料的形式承包給乙方施工，為明確雙方權利及義務特簽訂如下條款，望雙方共同遵守。

　　一、工程內容

　　灌注樁、土方開挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。

　　二、工程承包單價及結算方式

　　1、人工挖土方：8元

　　2、Ｃ10墊層： 2303

　　3、Ｃ25砼基礎地梁構造柱等： 2603

　　4、砌磚： 268元3

　　5、模板制安： 26元㎡

　　6、鋼筋制安： 4300噸

　　7、粉刷：18元㎡

　　8、回填土：4元

　　9、內外腳手架：6.5元㎡

　　10、灌注樁：95元

　　結算方式：各項目工程量以實際完成數量為準，另加18%施工企業管理費。

　　三、付款方式：甲方按乙方完成的實際工程量的60%付款，余款待驗收合格后一個月內再付。

　　四、施工期限：自________年 ____月 ____日起至年 ____月 ____日止。

　　五、工程質量：嚴格按照甲方提供的圖紙精心施工，工程質量要求必須符合國家頒發的'施工驗收規范和質量標準，工程質量必須全部達到合格，如有質量問題造成的返工必須由乙方負責。

　　六、施工安全：施工場地必須采取必要的安全防護措施，消除安全隱患，由于措施不力造成的安全事故由乙方負責。

　　七、其它事項：甲方提供水電，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必須符合國家強制性標準及行業標準。

　　八、本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效，在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效，本協議為一式兩份，甲乙雙方各執一份為憑。本協議如有未盡事宜雙方可協商解決。

　　甲方簽字（蓋章）：

　　乙方簽字（蓋章）：

　　簽訂日期

工程建筑施工合同7

　　發包方（以下簡稱甲方）：承包方（以下簡稱乙方）：

　　為了確保，需，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協商一致，特訂立本協議。

　　一、工程名稱：xxx。

　　二、工程地點：xxx。

　　三、工程施工范圍及技術要求：

　　詳見施工圖紙及工程量清單。

　　四、工程造價：

　　本工程預算價為xx萬元整）（詳見工程預算書）。

　　五、承包方式：

　　包工包料。

　　六、結算方式：

　　本工程結算時委托有資質的`中介機構結算審核下浮率為，工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。

　　七、付款方式：

　　工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%，余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。

　　八、工程工期：

　　工期總日歷天數為天，自年月日至年月日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。

　　九、施工要求：

　　1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。

　　2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。

　　十、其它事項：

　　1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協議。

　　2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。

　　4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。

　　5、本工程質量保修期為個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。

　　十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份），乙方執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　附件：施工圖紙及工程預算書

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：

　　簽訂日期：

工程建筑施工合同8

　　甲方（發包方）：

　　負責人：

　　乙方（承包方）：

　　負責人：

　　經甲、乙雙方充分協商，甲方同意將本公司承攬的__________施工項目以內部責任的形式承包乙方施工，現就承包內容及辦法協商達成以下條款，望共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、承包范圍

　　5、承包方式

　　二、工程工期

　　1、工程總施工工期為______日歷天，工程開工工期以開發商開出的《開工通知書》時間為準，開始計算施工工期。

　　2、竣工時間以開工日期起至第______天為止。

　　3、以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考慮在內。

　　4、如遇不可抗力因素，經雙方協商后，工期順延。

　　三、雙方職責

　　1、甲方職責

　　（1）負責施工前的準備工作，保證工程交接時符合施工條件。

　　（2）及時交付圖紙，設計變更時要及時與乙方協商。

　　（3）對工程進行安全監督、檢查。

　　（4）工程竣工時，及時組織人員進行驗收。

　　（5）按時支付工程款，不得無故拖延。

　　2、乙方職責

　　（1）熟悉圖紙與合同的所以內容。

　　（2）積極配合甲方在設計變更時的工作。

　　（3）安全生產，文明施工，酒后不得作業，不得穿拖鞋進場。

　　（4）工程完工時及時通知甲方驗收。

　　四、工程質量

　　質量要求：乙方在施工過程中嚴格按照國家有關規定和設計圖紙要求組織施工，工程質量等級達到合格

　　五、安全施工與檢查

　　乙方遵守工程建筑安全生產有關管理規定，嚴格按國家安全生產標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員，依法實施監督，檢查采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由乙方措施不力造成的.安全事故，由乙方承擔責任

　　六、工程價款的結算方式

　　1、乙方承包范圍內工程造價約為______萬人民幣，具體總造價待工程竣工驗收后按實際面積實行。

　　2、本合同生效后，甲方需要進行設計變更或增減建筑面積仍按本條第一款約定結算工程價款，若甲方需要新增工程量時，甲乙雙方須另行簽訂補充協議，

　　七、工程驗收

　　1、乙方工程施工完成，已具備了竣工驗收條件，必須提前______天按國家有關規定向監理單位和開發商提供完整的竣工圖紙、相關資料及竣工驗收報告等。

　　2、竣工驗收由甲方有關部門進行驗收，分項工程由乙方負責。

　　八、違約責任

　　本合同的履行過程中，任何一方違約都要向守約方承擔違約責任，負責守約方因此受到的所有損失。

　　九、爭議解決

　　因本合同的履行，雙方發生爭議，都應先協商解決。協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地、合同履行地的法院提起訴訟。

　　十、附則

　　1、本合同一式______份，雙方各執______份，具有同等效力。

　　2、本合同自雙方簽字蓋章后生效，自合同全部履行完畢后失效，

　　3、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：

　　住址：

　　代表人：

　　聯系方式：

　　合同簽訂地：

　　合同履行地：

　　簽訂時間：_______年_______月_______日

　　乙方：

　　住址：

　　負責人：

　　聯系方式：

　　合同簽訂地：

　　合同履行地：

　　簽訂時間：_______年_______月_______日

工程建筑施工合同9

　　發包單位：（以下簡稱甲方）

　　承包單位：（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經濟合同法》及本工程具體情況，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同書，以約束雙方共同遵守。

　　一、工程概況：

　　建筑面積：平方米建筑高度：米

　　建筑層數：層結構類型：框架（磚混）

　　二、承包范圍與內容：

　　室內的地磚、廚房、衛生間鑲貼墻磚及材料運輸。

　　三、承包方式：

　　包人工費。

　　四、承包價格：

　　按實貼面積計算墻面元／M2；地面元/M2。

　　五、工程期限：

　　從年月日到年月日結束（遇不可抗力順延工期，若無故拖延一天，罰款1000元）。

　　六、付款方式：

　　工程結束付工程造價的80%，交工后一個月內付15%，余下5%維修期滿付清（建立身份證復印件式臺賬，人及證件必須相符，本人簽字并按手印）。

　　七、質量要求：

　　1、乙方承包的分項工程按國家質量標準驗收，必須達到合格或優良工程驗收標準。

　　2、乙方必須嚴格按圖施工，按規范施工，按現場技術人員制訂的方案施工，聽從現場技術人員的指揮，積極主動配合其它工種人員的工作。

　　3、根據甲方提供的材料尺寸，按規范要求排磚、拼縫、鑲貼，表面平整度必須符合要求。并做好已鋪貼好的成品保護工作。

　　4、因乙方原因導致工程達不到規范、標準要求，造成返工所發生材料及人工費等經濟損失由乙方承擔，甲方不予計算工作量。工期不予順延，情節嚴重的，甲方有權終止合同。

　　八、機具的'控制：

　　甲方提供垂直運輸機械，其余運輸工具及鋪貼工具乙方自備。

　　九、安全要求：

　　工人必須持證上崗，進工地前必須經過安全教育培訓操作，必須按照國家安全施工規范標準要求施工，禁止違章作業，否則出現工傷事故，全部由乙方負責。

　　十、違約責任：

　　1、由于乙方原因，造成停工或窩工延誤的，每延期一天乙方自愿支付甲方違金1000元。

　　2、乙方應妥善保護施工現場的建筑物及設施，如造成損失照價賠償。

　　3、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　十一、其他約定：

　　1、乙方應自覺愛護甲方施工現場內的機械、工器具等其他財產且有保護本班組及其他班組成品半成品及其他勞動成果的責任，如有破壞將追究其相關責任，工作完成后需及時清理場地；做到在保證質量的前提下節約材料，合理利用材料，杜絕浪費，如有浪費則按其浪費部分價值的二倍在結算中扣除。

　　2、其它未盡事宜，甲、乙方隨時協商，簽訂補充協議，作為本合同附件。

　　3、本合同一式份，甲乙雙方各執份，本合同自簽訂之日起至結束內有效，待工程結束后自動作廢。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：

　　年月日年月日

工程建筑施工合同10

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　由于工程施工需要，甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據《中華人民共和國經濟合法》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規范，經過甲乙雙方充分協商，達成以下條款，雙方必須嚴格遵守。

　　一、工程地點及名稱

　　1、工程地點：_________________

　　2、工程名稱：_________________

　　二、承包內容價款以及工期

　　1、承包內容污水站全部土建工程

　　2、工程造價一次性包死。

　　3、工程工期，自開工內完成承包全部承包內容。

　　三、付款及質量

　　1、污水地底板驗收合格后付_________________%，主體驗收合格后付至_________________%，發包方進行竣工驗收合格后付至_________________%，其余工程款待工程保修期滿一次性付清。

　　2、工程質量：合格

　　四、甲方責任

　　幫助乙方解決水源電源，協助乙方解決施工現場出現的問題，給乙方提供施工圖紙并交底。

　　五、乙方責任

　　嚴格按照施工圖及相關規范進行施工，必須遵守安全文明施工相關規定，承擔因為安全和質量造成的責任和費用。

　　六、保修期及質保金。

　　1、保修期

　　發包方竣工驗收后日歷天共計_________________個月。

　　2、質保金

　　承包總價的`_________________%為保修金，保修期滿后付清全部承包價款。

　　3、合同生效日期

　　合同生效日期雙方簽字后立即生效，保修期滿質保金付清自行失效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　身份證號：_________________

　　日期：_________________

工程建筑施工合同11

　　甲方：(發包方)

　　乙方：(承包方)

　　根據雙方簽署的《建筑工程總承包合同》的約定，本著遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就工程保證金的.支付達成補充合同供雙方遵守執行：

　　一.乙方機械設備(包括塔吊安裝)進場，支付首期保證金人民幣100萬元整。

　　二.工程項目完成招投標程序，甲乙雙方簽署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保證金人民幣200萬元整。

　　本補充合同只是對工程保證金支付時間節點的補充說明，關于工程保證金的權利義務違約責任等內容仍以雙方簽署的《建筑工程總承包合同》為準，雙方遵守執行。

　　本補充合同雙方簽字蓋章后正式生效，此合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，同等具有法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表：

　　委托代表：

　　聯系方式：

　　簽署時間：

工程建筑施工合同12

　　發包方(甲方)：_______________縣文物管理所

　　承包方(乙方)：_______________公司

　　依照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　一、工程概況：___________

　　工程名稱：_____________________修繕工程

　　工程地點：________________縣城

　　工程承包范圍：

　　1、__________屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清掃望磚屋面;給整個屋面做防水，增加砂漿找平層、防水卷材、鋪底灰、鋪瓦、嵌縫、更換損壞瓦件。

　　2、所有木質構件原有油漆面鏟除、清掃、下架木刷漆、上架木繪制彩繪(達到墨線小點金的效果、但不貼金)、更換損壞的木質構件。

　　3、__________散水增加階條石與陡板;

　　4、重新制作月臺，并增加階條石、陡板、望柱、尋杖欄板、甬路海墁地面、如意踏跺;5、更換墻面酥堿青磚、修復墻體裂痕等;

　　以上所用材料參照工程預算書。

　　承包方式：包工包料

　　二、合同價款(固定價格)

　　金額(人民幣大寫)：__________元整;￥__________元;

　　三、工期：___________

　　合同工期：_____日歷天

　　開工日期：_____年_____月_____日

　　竣工日期：_____年_____月_____日

　　按期完成不獎不罰，工期每推遲一天，罰合同價款的千分之五(5‰)，但總數不超過合同價款的百分之五(5%)罰款將被作為違約金從最后一次撥付的工程款中扣除。

　　四.工程質量標準

　　本工程質量標準必須達到國家現行《工程建筑裝飾裝修質量驗收規范》的'合格標準。

　　五.安全生產

　　乙方必須安全、文明施工，必要時工地現場應采用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發生費用全部由乙方承擔。

　　六、工程款支付：

　　合同簽訂后甲方應在乙方正式施工后3日內支付合同價款的20%作為預付款;工程大部分項目完成后支付合同價款的40%;工程全部完成后再支付合同價款的35%;本工程質保金為5%。

　　七、質保期：_______年

　　保修期限執行現行的國家標準《建設工程質量管理條例》，缺陷期內由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起，保修期結束甲方全部支付乙方該工程的質保金(即本工程5%的質保金)。

　　八.合同的生效

　　合同訂立時間：______年____月_____日

　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　九.附則.

　　1.本合同發生糾紛后，當事雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請上級業務主管部門進行調解，解決不了的，可向__________市經濟合同仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴

　　2.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(蓋章)：___________乙方.(蓋章)：___________

　　法定代表人：___________法定代表人：___________

　　或委托代理人(簽字)：___________或委托代理人(簽字)：___________

　　_____年_____月______日

工程建筑施工合同13

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　一、工程概況：

　　工程名稱：東明縣文廟大成殿修繕工程

　　工程地點：東明縣城(原鎮一中學校院內)

　　工程承包范圍：1、文廟大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清掃望磚屋面;給整個屋面做防水，增加砂漿找平層、防水卷材、鋪底灰、鋪瓦、嵌縫、更換損壞瓦件。2、所有木質構件原有油漆面鏟除、清掃、下架木刷漆、上架木繪制彩繪(達到墨線小點金的效果、但不貼金)、更換損壞的木質構件。3、文廟散水增加階條石與陡板;4、重新制作月臺，并增加階條石、陡板、望柱、尋杖欄板、甬路海墁地面、如意踏跺;5、更換墻面酥堿青磚、修復墻體裂痕等;以上所用材料參照工程預算書。

　　承包方式：包工包料

　　二、合同價款(固定價格)

　　金額(人民幣大寫)：柒拾柒萬元整;￥770000.00元;

　　三、工期：

　　合同工期：60日歷天

　　開工日期：20__年7月5日

　　竣工日期：20__年9月5日

　　按期完成不獎不罰，工期每推遲一天，罰合同價款的千分之五(5‰)，但總數不超過合同價款的百分之五(5%)罰款將被作為違約金從最后一次撥付的'工程款中扣除。

　　四、工程質量標準

　　本工程質量標準必須達到國家現行《工程建筑裝飾裝修質量驗收規范》的合格標準。

　　五、安全生產

　　乙方必須安全、文明施工，必要時工地現場應采用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發生費用全部由乙方承擔。

　　六、工程款支付：

　　七、質保期：三年

　　八、合同的生效

　　合同訂立時間：20__年7月4日

　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　九、附則、

　　1、本合同發生糾紛后，當事雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請上級業務主管部門進行調解，解決不了的，可向菏澤市經濟合同仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴

　　2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方、(蓋章)：

　　法定代表人：

　　或委托代理人(簽字)：

　　年月日

工程建筑施工合同14

　　建設單位：______________

　　設計單位：______________

　　施工單位：______________

　　合同造價：______________

　　合同編號：______________

　　建設單位：______________(簡稱甲方)

　　施工單位：______________(簡稱乙方)

　　甲方深圳施工。根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目以及雙方責任，本著相互協作，確保施工項目順利完成的`原則。經過甲乙雙方協商簽訂本合同。

　　第一條：工程地點：______________

　　第二條：工程內容：______________(具體見施工預算)。

　　第三條：承包方式：包工包料包質量。

　　第四條：工程總造價：______________

　　第五條：付款方式

　　1、工程完成驗收合格后，甲方支付給乙方全部工程款。

　　第六條：合同工期

　　一、雙方商定總工期天。

　　開工日期：_________年______月___日，竣工日期：_________年______月___日。

　　二、如遇下列情況，經甲方代表同意后，工期可以順延。

　　1、工程量變化和設計變更。

　　2、非乙方的原因超過______小時以上停水停電時。

　　3、不可抗力(如地震、臺風、火災、雨災等)。

　　三、由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。

　　四、乙方如無正當理由不得拖延工期。

　　第七條：工程質量要求：按設計規范要求，質量達到合格標準。

　　第八條：材料設備：材料采用國家標準合格產品。

　　第九條：工程施工前后雙方的工作和有關責任。

　　一、甲方：

　　1、負責解決施工場地的用水用電，保證乙方在施工期間的需求。

　　2、負責本工程涉及有關部門的聯系和協調工作。

　　3、組織工程竣工驗收工作。

　　二、乙方：

　　1、做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況。

　　2、做好施工安全工作，否則，發生安全事故，由乙方負全責。

　　3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。

　　4、參加工程竣工驗收工作。

　　第十條：工程完工后，質量保修年。

　　第十一條：合同生效與終止

　　本合同自向甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結算后，其條款即告終止。

　　第十二條：本合同一式四份，其中：甲乙雙方各兩份，均具有同等法律效力。

　　甲方蓋章：_______________

　　乙方蓋章：_______________

　　法人代表(簽字)：_______________

　　_________年______月___日

工程建筑施工合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　承包工種：

　　經雙方達成協議將樓架搭設拆除分享承包給乙方，根據《建筑法》本著雙方的利益和權力，特制定以下條款：

　　一、承包工程內容：內外架體搭設所用材料裝卸和文明施工。

　　二、承包工期：從____年__月__日至____年__月__日，如天氣自然災害工期順延。

　　三、承包價格：價格按建筑面積每㎡元。

　　四、付款方式。

　　根據施工進度每月撥付乙方人工工資，工程完工后，結算付清。

　　五、甲方責任。

　　為了工程進度和質量，甲方為乙方提供架體所須材料，乙方需用材料必須前兩天向甲方提供料單，甲方供應，積極配合乙方施工，如按工程進度計劃提前完成，根據情況進行獎勵，如造成停工損失，甲方承擔。

　　六、乙方責任

　　(1)乙方施工人員進入工地，必須遵守工地各項制度，

　　按國家制定的規范要求和技術交底進行施工，聽從工地地統一指揮，對工地任何機械要愛護，不準工人私自挪用工地財務。

　　(2)乙方搭設架體必須按規范要求進行搭設，必須跟隨所有工種所需要架體的搭設，確保所搭設架體的安全。如發生事故或打架斗毆，根據情節嚴重進行罰款，必須跟隨所有工種，架體搭設的.需求，如拖延或不聽從的造成損失由乙方承擔。

　　(3)工地制定和安全：乙方使用機械和工具，甲方一次性交付使用。如人為因素造成損失，照價賠償。不得私自挪用工地財務，如情節嚴重，交公安部門處罰。施工現場機械、臨時用電不得私自操作，如造成人身事故，甲方不承認任何責任。非操作不得進入。工人進入現場，必須佩帶安全帽。遵守各項安全制度，并對工人進行崗前教育和崗前交底。

　　七、補充協議( )

　　八、本共同甲乙雙方各一份，希望雙方履行合同。如有一方違約，將承擔一切金濟損失。本共同經過結算后終止。

　　甲方：聯系反式：

　　乙方：聯系方式

　　____年__月__日

【工程建筑施工合同】相關文章：